În cazul unei necesități de construcție, problemele de proiectare ocupă unul dintre locurile centrale. Cine, cum și când, cât de bine va face față sarcinii de proiectare - toate acestea determină succesul general al întregii întreprinderi. În acest caz, se folosește un contract de proiectare pentru a oficializa relația dintre client și antreprenor. Un contract pentru lucrări de proiectare poate fi întocmit fie pe baza unui eșantion descărcat de pe Internet, fie întocmit cu ajutorul avocaților care vor pregăti un proiect de acord contra cost ca parte a prevederii. servicii juridice. Contractul de proiectare ar trebui să reflecte specificul relației dintre părți și să aibă un subiect clar definit al contractului, precum și să determine drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Condițiile referitoare la subiect ar trebui să determine domeniul specific de activitate, precum și numele și termenele limită ale acestora. Pentru a minimiza riscul de dispute, acești termeni și condiții ar trebui descriși cât mai exhaustiv și punctual posibil. Adesea proiectarea include mai multe etape, determinate de specificul obiectului proiectat. Ar trebui reflectate și etapele lucrării - în textul contractului și în anexă. Autorizațiile (o copie a acestora), care să permită antreprenorului să realizeze proiectul, ar trebui să fie, de asemenea, atașate la document. În plus, în textul acordului ar trebui să se acorde atenție unor aspecte precum cine pregătește misiunea de proiectare, dacă clientul are dreptul de a dezvălui rezultatele lucrărilor de proiectare, de a le dispune la propria discreție sau va fi obligat să coordonează toate acestea cu antreprenorul. Toate aceste aspecte nu vor fi ușor de luat în considerare dacă un exemplu de contract pentru lucrări de proiectare este descărcat de pe Internet și se vor potrivi doar parțial relației în curs de dezvoltare.

Contract pentru executarea lucrarilor de proiectare

La încheierea unui contract pentru lucrări de proiectare, o atenție deosebită trebuie acordată persoanei care va realiza proiectarea. Cert este că, deoarece proiectarea, de exemplu, a unei clădiri rezidențiale va diferi de proiectarea unui obiect imobiliar în scop industrial, este necesar să se verifice dacă proiectantul are competențele necesare, dacă are licențe. Contract pentru lucrari de proiectare cu individual poate fi concluzionat dacă este implicat din partea clientului, i.e. nu realizează în sine lucrările de proiectare, dar va implementa rezultatele acestei activități, de exemplu, la ridicarea unei case de țară conform proiectului.

Moscova „___” ____________ 201__

Denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de _________________________, acționând în baza __________________, pe de o parte,

și Societatea Deschisă pe Acțiuni „_________________________________________” (denumire prescurtată - SA „_______________”), denumită în continuare „Contractant”, reprezentată de Director general __________________, acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, denumite colectiv „Părțile”, au încheiat prezentul acord pentru lucrări de proiectare (denumit în continuare „Acordul”) după cum urmează:

1. Obiectul acordului
1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul își asumă obligația de a dezvolta documentatia proiectului de ... (denumite în continuare „Lucrările”).
1.2. Etape de proiectare: Proiectare și documentație de lucru.
1.3. Antreprenorul acordă Clientului dreptul de a utiliza documentația de proiect elaborată în temeiul prezentului contract pentru executarea Lucrărilor la unitatea specificată în clauza 1.1. contracte pentru lucrari de proiectare.
1.4. Cerințele tehnice, economice și de altă natură pentru produsele de proiectare care fac obiectul acestui acord trebuie să respecte cerințele SNiP și alte reglementări aplicabile Federația Rusă.
1.5. Antreprenorul execută Lucrările specificate la p.p. 1.1. din Acord în conformitate cu Termenii de referință (Anexa nr. 1).

2. Costul lucrării și procedura de plată
2.1. Costul lucrărilor este stabilit prin Protocolul Contractului de Preț Acord (Anexa nr. 4) și se ridică la ... rub. ... polițist. (…) ruble 00 kop., inclusiv TVA 18% - … (…) ruble … kop.
inclusiv:
2.1.1. etapa „Proiect” - ... (...) ruble, inclusiv TVA - 18%;
2.1.2. etapa „Documentație detaliată” - ... (...) ruble, inclusiv TVA - 18%.
2.2. Plata lucrărilor în temeiul Contractului se face în etape, în conformitate cu planul calendaristic (Anexa nr. 2) în următoarea ordine:
2.2.1. Clientul, in termen de 15 (cincisprezece) zile bancare de la data incheierii contractului de lucrari de proiectare, vireaza un avans in cuantum de ... % din costul total al Lucrarilor, care se ridica la ... (. ..) ruble, inclusiv TVA 18% - ... (...) ruble ... cop.
2.2.2. Plata Lucrărilor finalizate integral la fiecare etapă se efectuează de către Client pe baza certificatului de recepție a Lucrărilor pentru etapa respectivă, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării acesteia de către Părți, cu o deducere proporțională de avansul plătit.
2.3. Obligatia de plata se considera indeplinita din momentul primirii Baniîn contul bancar al Antreprenorului.
2.4. Recepția Lucrărilor pentru fiecare etapă și procedura de semnare a certificatului de recepție a Lucrărilor se efectuează în conformitate cu paragrafele. 4.2.-4.4. din prezentul contract pentru lucrări de proiectare.
2.5. La modificarea Termenilor de Referință (Anexa nr. 1) prin acordul Părților, rezultând o modificare a volumului și costului Lucrărilor, Părțile semnează un acord suplimentar la prezentul Contract, care indică volumele modificate și noul cost. a Lucrărilor.

3. Termenele de finalizare a Lucrărilor
3.1. Termenele de finalizare a Lucrărilor sunt stabilite în programul de lucru (Anexa nr. 2), care face parte integrantă din contractul de lucrări de proiectare.
3.2. În cazul încălcării de către Client a termenilor stipulati prin contractul de muncă pentru:
a) plata unui avans;
b) plata rezultatelor lucrărilor acceptate;
termenele de executare a Lucrărilor sunt amânate pentru timpul întârzierii în îndeplinirea de către Client a obligațiilor de mai sus din Contract, dar nu mai târziu de termenul Contractului în ansamblu.

4. Ordinea de livrare și acceptare a Lucrărilor
4.1. Acceptarea de către Client a rezultatelor Lucrărilor care îndeplinesc cerințele specificate în clauza 1.5. Contractele se derulează în modul specificat în paragrafe. 4.2, 4.3. contracte pentru lucrari de proiectare.
4.2. La finalizarea Lucrărilor pe etape, Antreprenorul va transfera Clientului documentația elaborată pentru etapa relevantă în cinci exemplare pe hârtie și o copie în formă electronică în următoarele formate:
- notă explicativă și alte documentații text în formate Microsoft Word, Excel;
- desene in format AutoCAD;
- si actul de acceptare a Lucrarilor pentru scena in doua exemplare.
4.2.1. Clientul, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii, ia în considerare documentația depusă și semnează certificatul de recepție pentru Lucrări pe etape sau depune un refuz motivat de acceptare.
4.3. În cazul în care Clientul refuză să semneze certificatul de recepție pentru Lucrări în etapa relevantă, Clientul transmite Antreprenorului un refuz motivat scris de a accepta Lucrările cu o listă de îmbunătățiri necesare și termenele limită pentru implementarea acestora.
4.4. Antreprenorul are dreptul de a trimite Clientului la adresa specificată în clauza 7.7.2. contracte pentru lucrări de proiectare enumerate în clauza 4.2. Documente contractuale prin posta. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de către Client a actelor de mai sus, acesta este obligat să le semneze și să trimită una dintre copii Antreprenorului sau să transmită Contractantului un refuz motivat. În cazul în care, după expirarea perioadei specificate, Clientul nu trimite Antreprenorului actul semnat de acceptare a Lucrărilor finalizate sau un refuz motivat, Lucrările sunt considerate acceptate integral, de calitate corespunzătoare și plătibile în conformitate cu termenii. a Acordului.

Contract de proiectare si constructie
№ _______

Moscova „___” _____________ 200___

ROSINTER RESTAURANTS LLC, denumit in continuare „Clientul”, reprezentat de Directorul General ________, actionand in baza Cartei, pe de o parte si,
SRL ______________________________________, denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de ________________________________________, care acționează pentru
pe baza _________________, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

ARTICOLUL 1 DEFINIȚII

Conceptele utilizate în prezentul Contract în următorul text înseamnă următoarele:

„Partide” - „Client” și „Contractant”.

„Client” - SRL „_______________”, o entitate juridică înființată în conformitate cu legislația Federației Ruse.

"Contractant" - ______________________________, o entitate juridică înființată în conformitate cu legislația Federației Ruse, care efectuează lucrări în temeiul prezentului contract pe baza licenței (licențelor) nr. _______________________ din data "___" _________ 200__, emisă de Agenția Federală pentru Construcții și Locuințe și Servicii Comunale au pair.

„Facilitate” - înseamnă clădirea (camera restaurantului „_______________________”), situată la: ______________________________________, cu o suprafață totală de _____________ mp, în care Antreprenorul efectuează lucrări în conformitate cu termenii prezentului Contract, codurile și normele de construcție în vigoare în Federația Rusă în perioada de lucru.

„Lucrări” - Întregul set de acțiuni necesare și suficiente pentru atingerea obiectivelor prezentului Contract, inclusiv toate lucrările definite în Anexele la prezentul Contract, dar fără a se limita la acestea, inclusiv:
- efectuarea lucrărilor de anteproiect, de proiectare (instalație electrică, ventilație și aer condiționat, alimentare cu apă și canalizare, sisteme de joasă tensiune, instalație de stingere a incendiilor etc.), precum și obținerea tuturor avizelor și avizelor necesare de la Controlul de Stat și Servicii de Supraveghere pentru executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract;
- reparatii, montaj, finisare, punere in functiune si alte tipuri de lucrari, inclusiv furnizarea de materiale, produse, echipamente;
- livrarea Lucrărilor finalizate către Comisia de Recepție (Lucrare);
- livrarea Lucrărilor finalizate către Client în conformitate cu Certificatul de Recepție a lucrărilor finalizate și punerea în funcțiune a Instalației.

„Lucrări ascunse” – înseamnă Lucrări ascunse de lucrările și construcțiile ulterioare. Calitatea și acuratețea lucrărilor ascunse nu pot fi determinate după finalizarea lucrărilor ulterioare.

„Certificat de Recepție a Lucrărilor Finalizate” - un Document semnat de Părți la finalizarea de către Antreprenor a anumitor volume de Lucrări prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu termenii stabiliți în prezentul Contract.

„Certificat de acceptare a tuturor lucrărilor finalizate” - un document semnat de părți la finalizarea de către antreprenor a tuturor lucrărilor la unitatea prevăzută de prezentul contract.

„Conexiune la comunicații de inginerie” - Conectarea comunicațiilor interne de inginerie la rețele de inginerie externe, realizată în conformitate cu specificațiile. Conexiunea se face:
- retelelor electrice- de la tabloul de distributie instalat in interiorul cladirii;
- retele de joasa tensiune - de la un scut instalat in interiorul cladirii;
- alimentare cu apa rece - de la apometru;
- incalzire - de la ITP;
- ieșiri de canalizare - în canalele de scurgere existente.

„Documentație executivă” - un set complet de documente (desene, diagrame etc.) produse de Antreprenor pe baza rezultatelor executării anumitor tipuri de Lucrări, care arată locația reală exactă, dimensiunile și detaliile Lucrărilor sub forma în care au fost efectuate, inclusiv, dar fără a se limita la: instrucțiuni de funcționare pentru Echipamentul Instalației, pașapoarte și certificate pentru Echipamente și Materiale, acte pentru Lucrări Ascunse și alte documente în conformitate cu Anexa „D” din MGSN 8.01 -00, protocoale de testare a sistemelor inginerești și acte de punere în funcțiune a lucrărilor efectuate.

„Depozit de garanție” - o modalitate de a se asigura că Antreprenorul își îndeplinește obligațiile de a elimina în timp util deficiențele și defectele identificate în timpul funcționării Facilității în termen de 3 (trei) ani de la data semnării de către Părți a Certificatului de acceptare a lucrării efectuate. . Un depozit de garanție în valoare de 10 (zece)% din costul total al Contractului este reținut de către Client din suma fondurilor plătibile Antreprenorului în conformitate cu termenii Articolului 5 din Contract.
În conformitate cu clauza 5.5. din prezentul Contract, părțile au dreptul de a compensa creanțe contraomogene fără plată bănească, pe baza Certificatului de compensare relevant semnat de părți.

„Subcontractanți” - Organizații și personalul acestora angajat de Antreprenor pentru a îndeplini orice obligații ale Antreprenorului în temeiul Contractului. Calificările subcontractanților vor corespunde naturii lucrărilor efectuate în temeiul Contractului.

„Aprobare” - Confirmare în scris făcută în mod corespunzător de către Beneficiar și Antreprenor sau reprezentanții lor autorizați în competența lor.

„Contract” - Acest document, semnat de Client și Antreprenor, cu toate Acordurile și Anexele la acesta, precum și cu toate Adăugările și modificările care sunt semnate de Părți în perioada de valabilitate a acestuia.

„La cheie” - Efectuarea lucrărilor de către Antreprenor, pe baza „Orientărilor pentru pregătirea contractelor de construcții în Federația Rusă” (scrisoarea Ministerului Construcțiilor din Federația Rusă nr. BF-558/15 din 10.06. .92), în conformitate cu prezentul Contract. Lucrările includ: lucrări la anteproiect, pregătire proiectare; obținerea aprobărilor autorităților de reglementare relevante necesare pentru efectuarea lucrărilor și acceptarea Facilității pentru funcționare; lucrari de reparatii, instalare si finisare; dotarea Unității cu sisteme de inginerie (în măsura prevăzută de prezentul Contract), inclusiv încălzire, ventilație și aer condiționat, alimentare cu apă și canalizare, sisteme de joasă tensiune, un sistem de stingere a incendiilor cu sprinklere, electricitate, instalații sanitare și echipamente auxiliare; eliminarea defectelor identificate în timpul funcționării; furnizarea Clientului cu documentația tehnică necesară pentru funcționarea Facilității; asigurarea punerii in functiune definitiva a Obiectului. Obiectul este transferat Clientului complet gata pentru utilizare comercială (funcțională).

Definițiile utilizate mai sus la singular pot fi folosite și la plural, acolo unde este necesar în sensul prezentului Contract.

ARTICOLUL 2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul se obligă să execute, la instrucțiunile Clientului, Lucrările la Instalație la cheie în conformitate cu termenii prezentului Contract și să predea clientului rezultatul acestora, iar Clientul se obligă să accepte rezultatul Lucrărilor. și plătește pentru asta.
2.2. Antreprenorul se obligă să elaboreze documentația de proiect specificată în Anexa nr. 1.
2.3. Antreprenorul se angajează să elaboreze documentația de proiect în conformitate cu cerințele pentru documentația de proiect stabilite în Anexa nr. 2. Antreprenorul este obligat să furnizeze Proprietarului documentația de proiect în două limbi: rusă și engleză.
2.4. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de construcție și instalare la Instalația specificată în documentația de proiectare pregătită de Antreprenor și acceptată de Client.
Antreprenorul se obligă să execute lucrări de construcție și instalare la Instalație în termenele stabilite prin Programul de Lucrări (Anexa nr. 3 la prezentul contract)
2.5. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de construcție și instalare la Instalație în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa nr. 4 (Documentația Tehnică) la prezentul contract.

ARTICOLUL 3 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PROCEDURA DE PLATĂ
3.1. Costul total al lucrărilor efectuate de Antreprenor în temeiul acestui contract este de (_________________________) ruble, inclusiv TVA 18% - _____________ (__________________________ ________) ruble. Descriere detaliata costul lucrărilor efectuate de Antreprenor în temeiul prezentului contract (detalii) este indicat în Deviz (Anexa nr. 5 la prezentul contract).
3.2. Costul dezvoltării documentației proiectului este de (_______________________) ruble, inclusiv TVA de 18% - _____________ (__________________________ ________) ruble.
3.3. Costul lucrărilor de construcție și instalare este de (_________________________) ruble, inclusiv TVA 18% - _____________ (______________________________ ________) ruble.
3.4. Costul total al lucrărilor efectuate de Antreprenor în temeiul prezentului contract include costul tuturor lucrărilor necesare pentru a îndeplini pe deplin obligațiile Antreprenorului în temeiul prezentului Contract, inclusiv costul materialelor utilizate de Antreprenor în executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract, echipamente. , mecanismele instalate la instalație etc., ținând cont de taxele vamale și taxele plătite din materialele și echipamentele importate pe teritoriul Federației Ruse, costul livrării, cheltuielile Antreprenorului pentru obținerea aprobărilor, autorizațiilor, mandatelor necesare, teste, inspecții, concluzii etc.
3.5. Într-un termen care nu depășește 20 (douăzeci) de zile de la data semnării prezentului contract și a emiterii de către Antreprenor a unei facturi către Client pentru suma specificată în această clauză a contractului, Clientul plătește Antreprenorului un avans în valoare de 30 % (treizeci la sută) din costul elaborării documentației de proiectare și 30% (treizeci la sută) din costul lucrărilor de construcție și instalare, și anume: ___________
3.6. În termen de cel mult 20 (douăzeci) de zile de la data semnării de către Părți a Certificatului de acceptare a documentației de proiect, Clientul va plăti Antreprenorului 65% (șaizeci și cinci la sută) din costul elaborării documentației de proiect, și anume: _________.
3.7. În termen de cel mult 20 (douăzeci) de zile de la data semnării de către Părți a Certificatului de Recepție pentru lucrări de construcție și instalare, Clientul plătește Antreprenorului 65% (șaizeci și cinci la sută) din costul construcției și instalării. lucrări și anume: _______.
3.8. Pentru asigurarea obligațiilor de garanție ale Antreprenorului pentru eliminarea în timp util a deficiențelor și defectelor identificate în timpul funcționării Facilității, în termen de trei ani, Clientul reține un Depozit de Garanție în valoare de 10 (zece)% din costul total. din Contract, și anume: ___________ (_________) ruble. Clientul plătește antreprenorului un depozit de garanție în modul prevăzut de prezentul contract.

ARTICOLUL 4 CONDIȚII DE FINALIZARE A LUCRĂRII
4.1. Toate lucrările din cadrul acestui contract trebuie să fie finalizate și predate de către Antreprenor Clientului conform Certificatului de Recepție a tuturor lucrărilor efectuate nu mai târziu de „___” _____________ 200__.
4.2. Clientul, în cel mult 5 (cinci) zile de la data semnării de către Părți a prezentului Contract, depune Obiectul Antreprenorului în conformitate cu Certificatul de Admitere.
Data de finalizare a Lucrărilor este data livrării Lucrărilor la Instalație către Client și semnarea de către părți a Certificatului de Recepție pentru toate lucrările finalizate.
4.3. În cazul solicitării Clientului în perioada de derulare a Contractului pentru executare muncă în plus sau modificări ale domeniului de aplicare a Lucrărilor, termenii și costul efectuării acestor Lucrări sunt convenite de Părți și formalizate prin Acorduri Adiționale la Contract.
4.4. În cazul executării la timp a Lucrărilor de către Antreprenor, spre deosebire de termenele stabilite în prezentul Contract, Clientul are dreptul de a rezilia unilateral și extrajudiciar prezentul Contract prin trimiterea unei notificări scrise Antreprenorului și angajarea unui alt antreprenor pentru finalizarea Lucrărilor. , cu rambursarea ulterioară a costurilor suportate în acest scop.antreprenor.

ARTICOLUL 5 CONDIȚII DE PLATĂ
5.1. Plățile conform prezentului Contract se fac pe baza facturilor originale, care pot fi transferate către Client cu cel mult 5 (Cinci) zile lucrătoare înainte de data scadentă a plății. Întârzierea Antreprenorului în predarea facturii originale dă dreptul Angajatorului să rețină plata relevantă proporțional cu perioada de astfel de întârziere; în acest caz, sancțiunile nu se aplică Clientului.
5.2. Antreprenorul este obligat să prezinte Clientului toate documentele prevăzute de legislația fiscală a Rusiei. În cazul în care Antreprenorul nu depune documentele prevăzute de legislația fiscală a Rusiei (furnizează documente executate necorespunzător) sau nu le furnizează în timp util, Clientul are dreptul de a suspenda plățile în temeiul prezentului acord până când Antreprenorul furnizează toate documente necesare, fără a aplica vreo penalitate Clientului.
5.3. Datele de plată înseamnă data la care fondurile sunt debitate din contul Clientului.
5.4. Cesiunea dreptului la o creanță bănească în temeiul prezentului Contract este posibilă numai cu condiția semnării prealabile de către părți a Acordului suplimentar relevant. Doar semnarea Acordului Suplimentar este o notificare (consimțământ) adecvată a Clientului cu privire la transferul dreptului de revendicare de la Antreprenor către o terță parte. În cazul încălcării acestei condiții, Clientul are dreptul de a refuza îndeplinirea obligațiilor în favoarea unui terț.
5.5. Pentru asigurarea obligațiilor de garanție ale Antreprenorului pentru eliminarea în timp util a deficiențelor și defectelor identificate în timpul funcționării Facilității, în termen de trei ani, Clientul reține un Depozit de Garanție în valoare de 10 (zece)% din costul total. al contractului.
Părțile au dreptul de a compensa creanțe contraomogene fără plată bănească, pe baza Certificatului de compensare relevant semnat de părți.
În cazul în care Antreprenorul nu înlătură neajunsurile și defectele identificate la Facilitate în termen de 3 (trei) ani, cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai mult de 10 (zece) zile de la data descoperirii acestora de către Client, Clientul are dreptul de a elimina neajunsurile și defectele identificate, în mod independent sau de către alte organizații pe cheltuiala Depozitului de Garanție, respectiv reducerea sumei Depozitului de Garanție plătibil Antreprenorului. În cazul reținerii menționate, Proprietarul transmite Antreprenorului o notificare scrisă de reținere cu calculul sumelor reținute anexat.
În cazul îndeplinirii corespunzătoare de către Antreprenor a obligațiilor de garanție asumate, Părțile vor semna Certificatul de acceptare a obligațiilor de garanție la fiecare 4 (patru) luni. Într-un termen care nu depășește 20 (douăzeci) de zile de la data semnării de către părți a Certificatului de acceptare a obligațiilor de garanție, Clientul va plăti Antreprenorului _____ (____) ruble din Depozitul de Garanție.
În cazul în care Antreprenorul și-a îndeplinit în mod necorespunzător obligațiile de garanție, iar Clientul a efectuat o deducere din Depozitul de Garanție, suma plătibilă de către Client pe baza rezultatelor ultimelor 4 (patru) luni este supusă unei reduceri corespunzătoare. Într-un astfel de caz, suma plătibilă Antreprenorului va fi indicată în Certificatul de acceptare în garanție relevant.

ARTICOLUL 6 OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR
6.1. Pentru executarea Contractului, Antreprenorul:
6.1.1. Efectuează lucrări în temeiul prezentului Contract pe baza disponibilității permise, în special certificatele SRO.
6.1.2. Efectuează achiziția, livrarea, plata taxelor vamale și depozitarea materialelor, descărcarea, recepția, depozitarea și furnizarea pentru executarea Lucrărilor de materiale și echipamente necesare Antreprenorului pentru realizarea Lucrărilor în temeiul prezentului Contract.
6.1.3. Efectuează pe cont propriu și cu propriile materiale (înseamnă) toate Lucrările în conformitate cu Anexele la prezentul Contract, în limita prezentului Contract și în limitele de timp stipulate în prezentul Acord, și livrează lucrarea integral Clientului. Poartă sarcina întreținerii șantierului.
6.1.4. Asigură siguranța Instalației și a proprietății situate la Unitate, suportă riscul pierderii accidentale și deteriorarii accidentale a acesteia până când Instalația este predată Clientului în conformitate cu Certificatul de acceptare a tuturor lucrărilor efectuate.
6.1.5. Efectuează curățarea sistematică a Instalației și a drumurilor imediat adiacente Instalației de deșeurile de construcții, surplusul de materiale și produse în cursul Lucrărilor, iar la finalizarea lucrărilor, îndepărtează deșeurile solide municipale, curatenie sezoniera teritoriul de zăpadă sau frunze căzute, demontează și îndepărtează echipamentele de construcții și resturile din Instalație. Eliminarea gunoiului și a deșeurilor este efectuată de Antreprenor pe cheltuiala sa.
6.1.6. Asigură implementarea măsurilor și măsurilor de stingere a incendiilor necesare pentru siguranță și securitate mediu inconjuratorîn perioada de muncă. Antreprenorul este responsabil pentru încălcarea cerințelor legii și ale altor acte juridice privind protecția mediului apărute în cursul lucrărilor.
6.1.7. Se obligă să coordoneze Documentația Proiectului cu Clientul și serviciile de supraveghere de stat, precum și cu Locatorul și să prezinte Clientului documente care confirmă aprobarea specificată înainte de „___” ____________ 200___.
6.1.8. Efectuează furnizarea tuturor materialelor auxiliare, mijloacelor improvizate și instrumentelor care nu sunt specificate în Contract (Anexe), dar sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor în temeiul Contractului și livrarea la timp a Facilității conform Certificatului de Recepție Lucrări. Responsabil față de Client pentru acțiunile subcontractanților săi ca și pentru acțiunile sale.
6.1.9. Efectuează, la cererea Clientului, o examinare a capacității portante a structurilor clădirii existente ca parte a remunerației prevăzute la clauza 3.1. Contracta.
6.1.10. Împreună cu Clientul, în cadrul remunerației prevăzute de Contract, primește condițiile tehnice necesare pentru efectuarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract de la JSC Mosenergo, Vodokanal și, dacă este necesar, la instrucțiunile Clientului, tot de la Mosteploenergo .
6.1.11. Transferă organizației de proiectare documentația aprobată de Client pentru derularea proiectului.
Primește de la Client și de la serviciile de control și supraveghere ale statului Avizele și autorizațiile necesare pentru efectuarea Lucrărilor. Oferă supravegherea autorului asupra producției lucrărilor.
6.1.12. Este obligat sa ia masuri, in conformitate cu proiectul si cu Regulile si Regulamentele in vigoare, pentru a proteja mediul in interiorul si exteriorul Facilitatii si pentru a evita accidentarea sau deteriorarea cetatenilor sau bunurilor lor personale, din cauza poluarii mediului, zgomotului sau a altor cauze rezultate din implementarea Lucrărilor de către Antreprenor.
6.1.13. Se angajează să coordoneze în mod independent și pe cheltuiala proprie implementarea lucrărilor de reparații și construcții cu persoane fizice care locuiesc în case deasupra încorporate, precum și Obiecte încorporate atașate, comitete de locuințe, servicii locative și comunale, DEZ etc.
6.1.14. Asigură pe cont propriu și pe cheltuială proprie toate nevoile pentru efectuarea Lucrărilor în energie electrică, apă, comunicații telefonice și telefax, canalizare, alimentare cu energie termică etc., inclusiv realizarea comunicațiilor provizorii, coordonarea cu organele administrative și plata pt. utilizarea pe conturi separate ale organizațiilor orașului, inclusiv rambursarea plății pentru serviciile specificate în acest alineat în conturile organizațiilor orașului emise Clientului pe durata prezentului Contract.
6.1.15. Pe cheltuiala proprie, efectuează deduceri către UGPS, IGASN din Moscova și alte plăți necesare legate de executarea de către Antreprenor a lucrărilor în temeiul prezentului Contract.
6.1.16. Va face toate tipurile de asigurare în conformitate cu articolul 12 din prezentul contract.
6.1.17. Se angajează să asigure livrarea lucrărilor efectuate de către Comisia de Recepție (Lucrul) înainte de „___” _____________ 200__.
6.1.18. Va scoate din șantier proprietatea care aparține Antreprenorului înainte de livrarea către Client a întregii lucrări conform Certificatului de Recepție a tuturor lucrărilor efectuate.

6.2 Pentru a îndeplini Contractul, Clientul:
6.2.1. se angajează să efectueze plăți în conformitate cu termenii prezentului acord.
6.2.2. Furnizează Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract cu Obiectul conform Certificatului de admitere la Obiect pentru executarea lucrărilor.
6.2.3. Efectuează supravegherea tehnică asupra executării lucrărilor, fără a interveni în activitățile operaționale și economice ale Antreprenorului și anume:
- monitorizează calitatea și calendarul lucrărilor efectuate;
- efectueaza controlul calitatii materialelor folosite de Antreprenor;
- exercita controlul asupra respectarii tehnologiei de productie a muncii;
6.2.4. În cazul în care în timpul lucrărilor se constată abateri de la termenii Contractului, Clientul are dreptul de a cere încetarea lucrărilor efectuate cu abateri de la termenii Contractului și corectarea acestora pe cheltuiala Antreprenorului.
6.2.5. Clientul poate face propuneri de modificări și completări atât la documentația de proiect neaprobată, cât și la cea aprobată.

Continuarea contractului de proiectare si constructie:

Contractul nr.

pentru elaborarea documentației de proiect

SRL „Ivanov”, denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de directorul Ivanov I.I., acționând în temeiul Cartei, pe de o parte, șiSRL „Petrov-Proekt” (NP SRO „Asociația interregională a designerilor”; certificat SRO nr. ________ din data de _____ 2012), denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de Director Petrov P.P., acționând în baza Cartei, pe de altă parte (denumite în mod colectiv Părțile), au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1. Obiectul acordului

1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul își asumă obligațiile de a efectua un set de lucrări și servicii pentru elaborarea și aprobarea Documentației de Proiectare și Lucru pentru instalație:Boiler automatizat pentru abur și apă caldă cu economie de combustibil de urgență (denumită în continuare Lucrare sau Documentație).

1.2. Documentația este elaborată de Antreprenor pe baza:

- Sarcini pentru proiectarea instalației, care este Anexa nr. 1 la prezentul acord;

- Datele inițiale pentru proiectare furnizate de Client, în conformitate cu Secțiunea 9 din Anexa nr. 1 la prezentul contract;

- Rezultatele sondajelor de inginerie furnizate de Client, în conformitate cu Secțiunea 10 din Anexa nr. 1 la prezentul acord.

1.3. Datele inițiale pentru proiectare și rezultatele cercetărilor inginerești în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul contract trebuie furnizate de către Client. în termen de 30 și 45 de zile conform datei încheierii prezentului acord.

1.4. Lucrările efectuate în temeiul acestui contract trebuie să respecte cerințele documentelor de reglementare, Codul de urbanism al Federației Ruse, Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 87 din 16 februarie 2008, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale al Federației Ruse. Federația Rusă Nr. 108 din 2 aprilie 2009, alte acte normative aplicabile ale Federației Ruse, în ceea ce privește compoziția, conținutul și execuția Documentației de proiectare a construcției, precum și Misiunea de proiectare a instalației, care este Anexă Nr. 1 la acest acord.

1.5. Antreprenorul se obligă, cu asistența Clientului, să organizeze și să ofere suport deplin pentru Expertiza de Stat a documentației de proiectare și deviz, urmată de primirea obligatorie a unei Concluzii pozitive.

2. Drepturile și Obligațiile părților

2.1. Clientul se obliga:

2.1.1 Acceptați și plătiți în timp util pentru Lucrarea efectuată în conformitate cu prezentul contract.

2.1.2. Furnizați Antreprenorului documentele și informațiile necesare pentru executarea Lucrărilor în temeiul prezentului contract, precum și să fie responsabil pentru integralitatea și acuratețea acestora.

2.1.3. În termenii stabiliti prin Contract, revizuiți, aprobați, aprobați și acceptați materialele și documentele prezentate de Antreprenor referitoare la obiectul prezentului contract.

2.1.4. În cazul primirii în timp util a datelor inițiale de către Client, acesta este obligat să furnizeze Antreprenorului o copie a fiecărui document primit în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestuia în modul prevăzut de clauza 1.2 din prezentul contract. În cazul în care cerințele documentelor nu sunt conforme cu soluțiile de proiectare dezvoltate de Antreprenor, stabiliți în comun sfera și calendarul lucrării pentru a corecta Documentația prin modificarea prezentului contract și, de asemenea, plătiți pentru lucrările efectuate.

2.1.5. Dacă este necesar să procesăm sau să corectăm Documentația din proprie inițiativă, împreună cu Antreprenorul, determinați sfera și costul Lucrărilor specificate și stabiliți condițiile pentru implementarea și plata acestora în Acordul suplimentar relevant.

2.1.6. Asistență Antreprenorul în executarea Lucrării în măsura și în condițiile stipulate de Contract.

2.1.7. Utilizați Documentația executată în temeiul Contractului numai în scopurile prevăzute în prezentul Contract, nu o transferați către terți și nu dezvăluiți datele conținute în aceasta fără acordul Antreprenorului.

2.2. Antreprenorul se obligă:

2.2.1. Îndeplinirea obligațiilor asumate în conformitate cu termenii prezentului acord, Misiunea de proiectare a instalației (Anexa nr. 1), datele inițiale, rezultatele cercetărilor inginerești și autorizațiilor.

2.2.2. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii fiecărei surse sau document de autorizare, informați Clientul în scris dacă cerințele sau condițiile prezentului document sunt incompatibile cu soluțiile de proiectare adoptate de Părți și dezvoltate de Antreprenor. În prezența unor astfel de neconcordanțe, documentul este considerat netransferat de către Client cu apariția consecințelor în conformitate cu termenii prezentului acord.

2.2.3. Transferați Lucrarea finalizată către Client în conformitate cu termenii acestui acord.

2.2.4. Să efectueze corecții și să completeze Lucrarea pe baza comentariilor scrise rezonabile ale Clientului, pe cheltuiala sa, dacă erorile au fost făcute din vina Antreprenorului, iar comentariile Clientului nu contravin termenilor acestui contract. Termenele de efectuare a modificărilor și completărilor specificate în prezentul alineat sunt stabilite de către părți pentru fiecare caz specific separat, în funcție de volumul și natura corectărilor și completărilor. În cazul în care instrucțiunile Clientului depășesc domeniul de aplicare al obiectului prezentului acord, Părțile semnează un Act adițional la acest acord, care determină sfera Lucrărilor suplimentare necesare, termenele și termenele de plată.

2.2.5. La finalizarea Lucrărilor și/sau a fiecărei etape în conformitate cu termenii prezentului acord, transmiteți Clientului spre considerare rezultatul Lucrării, precum și Certificatul de Recepție a lucrării efectuate în modul și în condițiile prezentului acord.

2.2.6. În termenele stabilite suplimentar de Părți, pe cheltuiala lor, elimină deficiențele și completează Documentația cu privire la comentariile organizațiilor coordonatoare, dacă acestea din urmă sunt rezultatul unei erori sau imperfecțiuni a Antreprenorului.

2.2.7. Efectuați corecții conform comentariilor Clientului sau ale organismelor de stat abilitate pe cheltuiala acestuia, dacă erorile au fost comise din vina Antreprenorului.

2.2.8. Nu transferați Documentația încheiată în temeiul prezentului acord către terți fără acordul Clientului.

2.2.9. Să informeze Clientul, la cererea acestuia, despre starea de fapt în implementarea prezentului acord.

2.2.10. În scris, informați Clientul în timp util despre circumstanțele care îl împiedică pe Antreprenor să își îndeplinească obligațiile contractuale asumate.

2.2.11. Antreprenorul, la propria discreție, angajează terți pentru executarea Lucrărilor și/sau a unei părți a acestora, încheiend contracte de subcontractare relevante cu aceștia. În acest caz, responsabilitatea față de Client pentru calitatea Lucrărilor și alegerea unui subcontractant va fi suportată de Antreprenor.

2.3. Părțile stabilesc că efectuarea oricăror modificări la Documentație, precum și la alte documente (date inițiale, rezultatele sondajelor de inginerie) este posibilă numai cu acordul prealabil cu Inginerul șef al Clientului.

3. Procedura și termenii de performanță a muncii

3.1. Contractant începe să execute acest contract din momentul încheierii lui cu excepția cazului în care se prevede altfel în termenii acestui acord.

3.2. Sondajele pre-proiect sunt efectuate de către Antreprenor în cadrul 30 (treizeci) de zile

3.3. Datele de proiectare inițiale dezvoltate de Antreprenor, în conformitate cu Secțiunea 11 din Anexa nr. 1 la prezentul contract, trebuie furnizate Clientului în termen de 30 (treizeci) de zile de la data încheierii prezentului acord. Clientul se angajează în termen de 10 (zece) zile ia în considerare datele inițiale specificate, aprobă sau trimite comentarii Antreprenorului.

3.4. Elaborarea documentației de proiectare și de lucru trebuie efectuată în termen de 110 (o sută zece) zile de la data încheierii prezentului acord.

3.5. Antreprenorul transferă Clientului Lucrarea finalizată și executată corespunzător în valoare de 3 (trei) copii în modul și în condițiile prezentului acord. În plus, Antreprenorul oferă Clientului 1 (un) exemplar în formă electronică în format PDF.

3.6. Se stabilește termenul limită pentru promovarea examinării de stat a documentației de proiect în termen de 60 (şaizeci) de zile din momentul aprobării de către Client a documentației de proiectare și deviz și a pregătirii întregului set de documente necesare examinării de stat, în conformitate cu Secțiunea 33 din Anexa nr. 1 la prezentul acord.

3.7. Antreprenorul se obligă să coordoneze secțiunile proiectului cu serviciile autorizate ale Clientului înainte de examinarea de stat.

3.8. Antreprenorul se obligă să efectueze aprobările necesare ale documentației de proiect cu organele abilitate ale statului și autoritățile locale.

3.9. Antreprenorul se obligă, cu asistența Clientului, să organizeze și să desfășoare sprijinul integral al examinării de stat a documentației de proiectare și deviz cu primirea ulterioară a unei Concluzii pozitive. În cazul primirii unei încheieri negative a expertizei de stat, Antreprenorul se obligă să elimine comentariile, dacă aceste comentarii se referă la îndeplinirea atribuțiilor contractantului în temeiul prezentului contract, și să prezinte documente pentru reefectuarea expertizei de stat. în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare.

3.10. Serviciile organismelor de stat autorizate și ale autorităților locale pentru aprobarea proiectelor, precum și costul examinării de stat a documentației de proiectare și deviz, sunt plătite de către Client.

3.11. Durata Lucrărilor nu include timpul petrecut pentru aprobarea Documentației de către Antreprenor cu serviciile Clientului, organele de stat autorizate și autoritățile locale.

3.12. În cazul nerespectării de către Client a termenelor stabilite:

Furnizarea de date și rezultate inițiale ale anchetelor de inginerie;

Recepția Lucrărilor (semnarea la timp a Certificatului de Recepție sau furnizarea unei obiecțiuni motivate la semnarea acestuia);

Pregătirea documentelor necesare examinării de stat, în conformitate cu clauza 9, clauza 10, clauza 33 din Misiunea de proiect, care este Anexa nr. 1 la prezentul contract;

Plata pentru etapele finalizate ale Lucrarilor;

Termenele de executare a Lucrărilor conform prezentului contract sunt amânate în mod corespunzător pentru perioada de întârziere a îndeplinirii de către Client a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, cu o notificare scrisă a Clientului despre motivele și termenii prelungirii acordului și/sau etapele sale individuale.

3.13. Când Lucrarea este efectuată în mai multe etape, data începerii Lucrării în prima etapă este ziua primirii plății avansului, iar data începerii Lucrării în etapa următoare este ziua plății Lucrării la etapa anterioară, dacă nu se prevede altfel prin acordul părților.

3.14. Acceptarea Lucrării și/sau a etapelor acesteia este confirmată prin semnarea Certificatului de acceptare de către Client în următoarea ordine:

3.14.1. Se efectuează luarea în considerare a rezultatelor Lucrării prezentate de Antreprenor și/sau a etapelor acesteia de către Client în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii pachetului de lucru.

3.14.2. În termenul de mai sus, Clientul este obligat să semneze Certificatul de Recepție pentru lucrarea efectuată și să trimită un exemplar Antreprenorului sau să furnizeze acestuia un refuz motivat de a accepta Lucrările și/sau etapele acesteia.

3.14.3. În cazul în care Clientul refuză să accepte Lucrarea, Părțile, în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul în care Antreprenorul primește un refuz motivat, întocmesc un Act cu o listă a deficiențelor, îmbunătățirilor necesare și a termenelor de implementare a acestora. Pentru completarea și corectarea deficiențelor existente, părțile stabilesc un termen limită pentru fiecare caz specific, în funcție de volumul și natura îmbunătățirilor și corecțiilor.

3.14.4. În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea Certificatului de acceptare semnat, Antreprenorul furnizează Clientului seturile rămase de Documentație de proiectare.

3.14.5. După expirarea perioadei specificate la paragraful 3.14.1, în absența unui refuz motivat, Lucrarea este considerată acceptată de către Client și plătibilă pe baza unui Certificat de Acceptare unilateral.

3.15. Baza refuzului de a accepta Lucrarea este nerespectarea Lucrării cu cerințele și condițiile prezentului acord.

4. Costul lucrării și procedura de plată

4.1. Costul lucrărilor de proiectare prevăzut de prezentul acord este stabilit de către Părți pe baza Devizului pentru lucrări de proiectare, care este Anexa nr. 2 la prezentul acord.

4.2. După cum au convenit părțile, costul Lucrărilor în temeiul prezentului contract este de ______ ruble, TVA nu este inclus.

4.3. Costul lucrărilor în temeiul prezentului contract nu este supus taxei pe valoarea adăugată (TVA) în legătură cu utilizarea de către Antreprenor a unui sistem de impozitare simplificat în baza clauzei 2 a art. 346.11 din capitolul 26.2 din partea 2 din Codul fiscal al Federației Ruse.

4.4. Plata conform acestui acord prevede un avans în valoare de ______ ruble.

4.5. După aprobarea de către Client a datelor de proiectare inițiale elaborate de Antreprenor, în conformitate cu Secțiunea 11 din Anexa nr. 1 la prezentul contract, Clientul se obligă să plătească Antreprenorului __________ ruble.

4.6. La semnarea de către Client a Certificatului de acceptare a proiectării elaborate și a documentației de lucru, Clientul se obligă să plătească Antreprenorului _________ ruble.

4.7. Suma rămasă de ___________ ruble Clientul va plăti Antreprenorului în termen de 10 zile de la data primirii unei încheieri pozitive a Expertizei de Stat a documentației de proiect.

4.8. Data plății este data primirii fondurilor în contul Antreprenorului.

5. Răspunderea părților

5.1. Pentru încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația Federației Ruse.

5.2. Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului Contract dacă aceasta este cauzată de acțiunea sau inacțiunea Clientului, care a dus la neîndeplinirea propriilor obligații care îi revin în temeiul prezentului Contract față de Antreprenor.

5.3. În cazul în care Clientul încalcă termenii de plată a Lucrării (la etapa relevantă), el va plăti Antreprenorului o penalitate în valoare de 0,03% din datorie pentru fiecare zi de întârziere a plății, dar nu mai mult de 10% din cuantumul acestui contract.

5.4. În caz de întârziere a plății Lucrărilor finalizate (parte și/sau Etapă), întârziere a furnizării inițiale și/sau a autorizațiilor de mai mult de 14 (paisprezece) zile bancare, Antreprenorul are dreptul de a suspenda executarea Lucrărilor la toate etapele etapelor de proiectare până la semnarea Acordului relevant privind alte conditiiși termenele limită de finalizare a Lucrărilor.

5.6. În cazul în care Antreprenorul încalcă termenele de livrare a Lucrării și/sau stadiul acesteia din vina Antreprenorului, stabilite prin prezentul acord, Antreprenorul va plăti Clientului o penalitate în valoare de 0,03% din costul de întârziere. stadiu de lucru pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

5.7. Plata penalităților nu exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor în natură. Recunoașterea voluntară a penalităților este primirea acestora în contul Părții care a depus o cerere scrisă și justificarea încasării acestora.

5.8. Părțile pot fi eliberate de răspundere în cazul unor circumstanțe de forță majoră și în alte cazuri apărute independent de voința părților, în cazul în care nu se poate aștepta ca părții să țină seama de aceste circumstanțe la încheierea contractului, sau să evite sau să depășească. aceste circumstanțe sau consecințe.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în special: inundații, cutremur, incendiu și alte calamități naturale, război, ostilități, acte ale autorităților și administrației care afectează îndeplinirea obligațiilor.

Dovada existenței circumstanțelor de mai sus și durata acestora sunt certificate emise de organizații autorizate în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse. Partea afectată de forță majoră trebuie să notifice de îndată cealaltă parte prin telegramă sau scrisoare, incl. e-mail sau fax despre tipul și posibila durată a forței majore, precum și alte circumstanțe care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale. În cazul în care apariția împrejurărilor menționate anterior nu este sesizată în timp util, atunci partea afectată de forța majoră nu este în drept să sesizeze aceasta, cu excepția cazului în care împrejurarea de forță majoră împiedică transmiterea la timp a unui astfel de raport.

5.9. În perioada de forță majoră și în alte împrejurări scutitoare de răspundere, obligațiile părților sunt suspendate. Dacă circumstanțele în sensul prezentului articol durează mai mult de 60 (șaizeci) de zile calendaristice, părțile trebuie să decidă soarta prezentului acord. În cazul în care nu se ajunge la un acord, atunci partea afectată de forța majoră are dreptul de a rezilia contractul unilateral după o notificare scrisă (prin scrisoare, telegramă, fax, e-mail) a acesteia către cealaltă parte 10 (zece) zile calendaristice. înainte de încetare. În același timp, Antreprenorul este obligat să returneze toate plățile primite anterior de acesta și neconfirmate prin executarea Lucrării în contul de decontare al Clientului în aceeași perioadă.

6. Relațiile părților.

Procedura de modificare și reziliere a contractului

6.1. Toate modificările și completările din cadrul acestui acord sunt realizate prin Acordul Adițional, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse, cu excepția cazului în care rezultă altfel din termenii acestui acord.

6.2. Părțile, la propria discreție și de comun acord, au dreptul de a modifica sau de a rezilia prezentul acord. Modificările termenilor acestui acord și rezilierea acestuia se fac în scris sub forma unui Acord adițional sau a unui Acord semnat de părți sau de reprezentanții lor autorizați.

6.3. La cererea Clientului, acest contract poate fi reziliat anticipat unilateral în cazul în care Antreprenorul a încălcat în mod semnificativ termenii prezentului contract la livrarea la timp a Lucrării/etapelor sale individuale (mai mult de o lună) din vina sa.

6.4. La cererea Antreprenorului, acest contract poate fi reziliat anticipat unilateral în cazurile în care Clientul nu și-a îndeplinit obligația de a achita avansul la timp sau nu a achitat integral avansul (întârziere la plată mai mare de 3 luni), nu și-a a transferat documentația de autorizare inițială (întârziere mai mare de 3 luni).

În aceste cazuri, Antreprenorul/Clientul avertizează în scris partea cu privire la astfel de încălcări cu o cerere de eliminare a acestora într-un termen rezonabil sau informează despre încetarea prezentului contract cu 30 de zile înainte de încetarea acestuia.

6.5. În cazul încetării Lucrării sau suspendării acesteia în temeiul prezentului acord (la inițiativa Clientului, prin acordul părților, în alte condiții prevăzute de prezentul acord și de legislația în vigoare), Clientul este obligat să accepte de la Antreprenor conform Certificatului de Recepție, Lucrarea în cuantumul în care a fost finalizată la momentul rezilierii prezentului contract și să plătească costul acesteia, stabilit de Antreprenor, pe baza volumului Lucrării efectiv executate, a condițiilor și prețului prezentului acord, plăți în avans efectuate de către Client. Plata de către Client și transferul de către Antreprenor a Lucrărilor neterminate se vor face în modul prevăzut de prezentul Contract. Lucrările incomplete sunt transferate de către Antreprenor în primul exemplar pe hârtie.

6.6. Prezentul Acord se încheie în două exemplare, având putere juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

6.7. Toate notificările, mesajele, revendicările trimise de una dintre părți în legătură cu acest acord trebuie făcute în scris și vor fi considerate transferate în mod corespunzător dacă:

predat personal;

Trimis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazuri de urgență, Părțile au dreptul de a-și transmite reciproc notificările, reclamațiile și mesajele necesare prin e-mail și/sau prin fax. Deciziile luate în cadrul reuniunilor comune de producție și reflectate în protocoalele relevante semnate de părți sunt obligatorii pentru părți. Deciziile adoptate la sfârșitul ședințelor care depășesc sfera obligațiilor contractuale sunt supuse formalizării ulterioare sub forma unor Acorduri Adiționale relevante.

6.8. Părțile vor lua măsuri pentru soluționarea directă a litigiilor care decurg din executarea, modificarea sau încetarea prezentului acord prin negocieri directe între reprezentanții autorizați ai părților.

6.9. Atunci când negociază prin corespondență termenii prezentului acord (inclusiv revendicările), precum și pentru soluționarea problemelor ridicate ca parte a îndeplinirii obligațiilor din prezentul acord, convinând asupra termenilor anexelor și acordurilor la prezentul acord, părțile stabilesc o termen de examinare a acestora nu mai mult de 7 -și (șapte) zile lucrătoare. În caz de dispute și neîncheierea unui acord între părți, litigiul este deferit instanței de arbitraj de la Camera de Comerț și Industrie a Regiunii Samara.

7. Condiții speciale

7.1. Dreptul de utilizare a Documentației elaborate în temeiul prezentului acord, Clientul îl primește numai după încheierea decontărilor complete cu Antreprenorul.

7.2. Dreptul de autor asupra Documentației elaborate în temeiul prezentului Acord aparține Antreprenorului, iar utilizarea acestuia de către Client ca bază pentru elaborarea Documentației pentru alte proiecte de construcție trebuie în toate cazurile convenită cu Antreprenorul.

7.3. Antreprenorul trebuie să fie pe deplin indicat în orice publicații, publicații tipărite, materiale fotografice întreprinse de Client asupra obiectului reflectat în obiectul prezentului contract. În cazul proiectelor ulterioare bazate pe materiale dezvoltate de Antreprenor în cadrul acestui contract, alte organizații de proiectare, Clientul este obligat să implice Antreprenorul pentru sprijinul autorului.

7.4. O parte are dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile în temeiul prezentului acord numai cu acordul scris al celeilalte părți.

7.5. Toate negocierile și corespondența, ofertele comerciale anterioare semnării prezentului acord sunt considerate nevalide în cazul neconcordanței lor cu prezentul acord.

7.6. Dacă unul dintre articolele prezentului acord devine invalid, aceasta nu poate servi drept bază pentru suspendarea valabilității articolelor rămase. În acest caz, Părțile la prezentul acord sunt obligate să convină în timp util cu privire la introducerea de noi prevederi în textul prezentului acord care să le înlocuiască pe cele invalide.

7.7. Părțile confirmă și garantează că prezentul acord este semnat de reprezentanții autorizați ai Părților, iar încheierea prezentului acord și îndeplinirea termenilor acestuia nu contravine prevederilor actelor constitutive ale Părților, documentelor interne ale Societății, nu încalcă orice rezoluții și/sau alte documente de reglementare ale autorităților și legislației Federației Ruse.

7.8. Părțile sunt obligate să se informeze imediat reciproc despre toate modificările detaliilor de plată și poștale, modificări ale adresei legale. Acțiunile săvârșite la adrese și conturi vechi, comise înainte de notificarea modificărilor acestora, sunt luate în considerare pentru îndeplinirea obligațiilor în mod corespunzător.