Appalto per la progettazione dell'alimentatore. Appalto per lo sviluppo della documentazione progettuale e di lavoro

per l'esecuzione dei lavori di progettazione e la fornitura di servizi di supporto tecnico per l'approvazione della documentazione di progetto da parte di un soggetto che agisce sulla base di , di seguito denominato " Cliente”, da un lato, e nella persona che agisce sulla base di , di seguito denominata “ Contraente”, d'altra parte, di seguito denominate le “Parti”, hanno concluso il presente contratto, di seguito “ Trattato" su quanto segue:

1. L'OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Il Cliente incarica, e l'Appaltatore si impegna, con le proprie forze (o) in outsourcing, entro il termine stabilito dal Contratto, a completare una serie di lavori di progettazione per lo sviluppo della documentazione di progetto, nonché a fornire servizi di supporto tecnico per l'approvazione della documentazione progettuale sviluppata dall'Appaltatore e presentata dal Committente, secondo le modalità previste per l'esecuzione da parte del Committente dei lavori di rifacimento di un edificio non residenziale utilizzato dal Committente per basi legali e situato in: (di seguito - l'Oggetto). Lista completa i lavori di progettazione ei servizi eseguiti dall'Appaltatore ai sensi del presente contratto sono specificati nell'Appendice n. 1 del presente contratto.

1.2. I requisiti tecnici, economici e di altro tipo per la progettazione e la documentazione tecnica, oggetto del presente Accordo, devono essere conformi ai requisiti di SNiP e ad altre normative applicabili Federazione Russa in termini di composizione, contenuto ed esecuzione della documentazione progettuale e tecnica per la Struttura.

1.3. Per l'esecuzione del presente contratto, il Cliente trasferisce all'Appaltatore la documentazione di origine necessaria: documenti ITV per l'edificio e altra documentazione di origine specificata nell'Appendice n. 3 del presente contratto. La documentazione di progetto, oggetto del Contratto, è sviluppata sulla base della Documentazione Iniziale del Cliente.

1.4. Il risultato dei lavori eseguiti dall'Appaltatore è: la seguente documentazione progettuale e tecnica debitamente concordata: .

1.6. L'Appaltatore inizia a eseguire i lavori ai sensi del presente contratto dalla data di ricezione sul conto di regolamento dell'Appaltatore I soldi per l'importo del primo pagamento anticipato specificato nell'Appendice n. 2 al presente contratto, che è la data di inizio dei lavori previsti dal contratto.

1.7. Nel caso in cui il Cliente, entro giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto da entrambe le parti, non trasferisca fondi sul conto dell'Appaltatore per l'importo del primo anticipo specificato nell'Appendice n. 2 al presente contratto, il rapporti tra le Parti nell'ambito dell'accordo non sorgono e il suo effetto cessato, il presente accordo si considera risolto dalle parti.

2. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Il cliente si impegna:

2.1.1. Entro e non oltre giorni lavorativi dopo la conclusione del presente contratto, fornire all'Appaltatore la documentazione di origine per l'impianto specificato nella clausola 1.3 del presente contratto.

2.1.2. Accettare e pagare tempestivamente il lavoro svolto in conformità con il presente Accordo.

2.1.3. Svolgere altri compiti previsti dall'articolo 762 del codice civile della Federazione Russa.

2.1.4. Il Cliente ha il diritto di esercitare il controllo attuale sul lavoro dell'Appaltatore nell'attuazione del presente accordo.

2.3. L'appaltatore si impegna:

2.3.1. Adempiere tempestivamente, professionalmente e correttamente agli obblighi assunti in conformità con i termini del presente Accordo.

2.3.2. Presentare al Cliente la progettazione e la documentazione tecnica debitamente concordate per l'importo e nei termini stabiliti dal presente Accordo.

2.3.3. Seguire le istruzioni del Cliente, presentate per iscritto, comprese quelle sull'apportare modifiche e integrazioni alla documentazione di progetto, se non contraddicono i termini del presente Accordo, la legislazione vigente e i documenti normativi della Federazione Russa.

2.3.4. Non apportare modifiche alla progettazione e alla documentazione tecnica senza la preventiva approvazione scritta del Cliente che incidano: sul costo totale, sulle decisioni architettoniche e progettuali dell'impianto;

2.3.5. Informare regolarmente il Cliente su sua richiesta circa la fase di esecuzione del presente Accordo.

2.3.6. Nel più breve tempo possibile e a proprie spese, eliminare le carenze e integrare la documentazione progettuale e tecnica al ricevimento di una denuncia scritta (commenti) da parte del Cliente in merito alla qualità, completezza della documentazione sviluppata dall'Appaltatore, o alla sua non conformità con i termini del presente Accordo.

2.3.7. Coordinare il progetto finito e la documentazione tecnica con il Cliente.

2.3.8. Garantire la registrazione a nome del Cliente di tutta la documentazione ricevuta durante l'esecuzione del Contratto e provvedere al trasferimento dei documenti a lui, nonché restituire al Cliente in caso di risoluzione del presente Contratto tutta la documentazione precedentemente ricevuta dal Cliente e per lui ai sensi del Certificato di Trasferimento e Accettazione entro e non oltre giorni lavorativi prima della data di risoluzione del Contratto.

3. PREZZO DEI LAVORI E PROCEDURA DI PAGAMENTO

3.1. Il costo totale dei Lavori eseguiti nell'ambito del presente accordo è approvato dalle parti secondo i termini del mutuo accordo (è contrattuale) e ammonta a rubli, IVA inclusa (18%) rubli.

3.2. Il pagamento ai sensi del presente Accordo deve essere effettuato dal Cliente trasferendo fondi in rubli sul conto di regolamento dell'Appaltatore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo per il pagamento come segue:

3.2.1. L'importo dell'importo di rubli, IVA inclusa (18%) rubli, viene trasferito dal Cliente sul conto dell'Appaltatore come pagamento anticipato entro giorni lavorativi dalla data di firma del presente Accordo.

3.2.2. L'importo in rubli, IVA inclusa (18%) rubli, viene trasferito dal Cliente sul conto di regolamento dell'Appaltatore tramite bonifico bancario entro giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore fornisce al Cliente la seguente documentazione: .

3.2.3. L'importo in rubli, IVA inclusa (18%) rubli, viene trasferito dal Cliente sul conto di regolamento dell'Appaltatore tramite bonifico bancario entro giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore fornisce al Cliente la seguente documentazione: .

3.2.4. Il pagamento finale per il lavoro svolto nell'ambito del contratto, nell'importo specificato nell'Appendice n. 2 del presente contratto, e pari a rubli, IVA inclusa (18%) rubli, viene effettuato dal Cliente entro giorni lavorativi dopo che l'Appaltatore si è presentato a al Cliente i documenti debitamente eseguiti di cui alla clausola 1.4 del presente contratto e la sottoscrizione da parte delle Parti dell'atto di accettazione del lavoro oggetto del contratto.

3.3. Pagamento di fatture, tasse, dazi e altri pagamenti emessi da organizzazioni e istituzioni di coordinamento interessate della città e della Federazione Russa a nome del Cliente per la fornitura di servizi di organizzazioni di coordinamento, esecuzione di conclusioni, approvazioni e altro permessi non incluso nel costo del lavoro dell'Appaltatore ai sensi del presente contratto. Gli importi di questi pagamenti sono indicati provvisoriamente nelle appendici n. 1, n. 2 al presente accordo.

3.4. Se nel processo di esecuzione del lavoro ai sensi del presente Accordo diventa necessario eseguire Lavoro extra, le parti, in base a un accordo reciproco, determinano il costo e la procedura per la loro attuazione, che si riflette nella forma di un accordo aggiuntivo al presente accordo.

3.5. La data di adempimento dell'obbligo di pagamento del Cliente è la data di ricezione dei fondi non in contanti dal conto del Cliente al conto dell'Appaltatore.

4. TERMINI, PROCEDURA DI CONSEGNA E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

4.1. Termine generale l'esecuzione dei lavori nell'ambito del contratto è determinata dalle parti e ammonta a - mesi di calendario dalla data di inizio dei lavori specificata nella clausola 1.6 del presente contratto. La progettazione e la documentazione tecnica concordate devono essere trasferite al Cliente entro e non oltre il termine per il suo trasferimento, stabilito nel presente Contratto, secondo il Certificato di Accettazione della Documentazione (Certificato di Accettazione dei Lavori) firmato dalle Parti.

4.2. Si riterrà che l'Appaltatore abbia debitamente eseguito il presente Accordo solo dopo l'accettazione (approvazione) completa da parte del Cliente del progetto e della documentazione tecnica, prevista dal presente Accordo.

4.3. Il Committente, entro e non oltre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'articolo 1.4 del presente contratto, sottoscrive il Certificato di Accettazione dei Lavori previsto dal contratto o trasmette all'Appaltatore motivato rifiuto scritto di accettare l'opera.

4.5. L'eliminazione dei commenti dell'Appaltatore in conformità al rifiuto scritto di accettare i lavori ricevuti dal Committente è effettuata entro il termine concordato dalle Parti, che non può superare i giorni lavorativi.

4.6. Dal momento della firma del Certificato di Accettazione, tutti i diritti esclusivi per l'utilizzo della documentazione tecnica e progettuale predisposta e dei risultati dei lavori sono trasferiti al Committente nell'ambito delle competenze stabilite nel cap. 69-70 del Codice Civile della Federazione Russa.

5. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.1. Le parti sono responsabili della mancata esecuzione o esecuzione impropria i suoi obblighi ai sensi del presente accordo in conformità con l'attuale legislazione della Federazione Russa.

5.2. L'appaltatore è responsabile delle carenze della progettazione e della documentazione tecnica, comprese quelle riscontrate durante la sua attuazione. Se vengono riscontrate carenze, l'Appaltatore è obbligato ad eliminarle gratuitamente.

5.3. Se il Cliente viola i termini di pagamento per la documentazione sviluppata, l'Appaltatore ha il diritto di richiedere e il Cliente, in caso di ricezione della richiesta specificata, è tenuto a pagare all'Appaltatore una penale pari alla % del debito importo per ogni giorno di ritardo nel pagamento, ma non superiore alla % dell'importo del debito.

5.4. Se l'Appaltatore viola il termine per la presentazione della documentazione sviluppata, il Cliente può richiedere, e l'Appaltatore, in caso di ricezione del requisito specificato, paga al Cliente una penale pari alla % del costo della relativa fase di lavoro specificato nell'Appendice n. 2 al presente contratto, per ogni giorno di ritardo, ma non oltre la % del prezzo effettivo pattuito.

5.5. Tutte le controversie ai sensi del presente Accordo sono considerate davanti al tribunale arbitrale.

6. FORZA MAGGIORE (forza maggiore)

6.1. Le parti sono esonerate da responsabilità per inadempimento o indebito adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente contratto, qualora il corretto adempimento fosse impossibile per il sopraggiungere di circostanze di forza maggiore.

6.2. Il concetto di forza maggiore copre eventi esterni e straordinari che erano assenti al momento della firma del presente accordo e si sono verificati contro la volontà e il desiderio delle Parti, le azioni dei quali le Parti non hanno potuto impedire con misure e mezzi che potrebbero ragionevolmente e ragionevolmente ci si aspetta da una Parte in buona fede. Tali circostanze delle Parti includono: ostilità, epidemie, incendi, disastri naturali, atti e atti di organi statali che rendano impossibile adempiere agli obblighi previsti dal presente accordo ai sensi di legge.

6.3. La Parte ai sensi del presente Accordo, colpita da circostanze di forza maggiore, deve immediatamente notificare all'altra Parte tramite telegramma o telefax il verificarsi, il tipo e l'eventuale durata di circostanze di forza maggiore che impediscono l'adempimento degli obblighi contrattuali. Qualora i suddetti eventi non siano tempestivamente notificati, la Parte colpita dall'evento di forza maggiore non può invocarlo quale fondamento di esonero dalla responsabilità.

6.4. Durante il periodo di forza maggiore che sollevano le Parti dalla responsabilità, l'adempimento degli obblighi è sospeso e non vengono applicate le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi contrattuali.

6.5. Il verificarsi di circostanze di forza maggiore, a condizione che siano state adottate le misure stabilite per informarne altre Parti, estende il periodo di adempimento degli obblighi contrattuali per un periodo corrispondente alla durata delle circostanze e un tempo ragionevole per eliminarne le conseguenze.

6.6. Se l'effetto di forza maggiore persiste per più di un mese, le Parti devono concordare la sorte del presente contratto. Se l'accordo non viene raggiunto dalle Parti, ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo inviando un avviso corrispondente a mezzo raccomandata all'altra Parte.

7. MODIFICA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ALTRE CONDIZIONI

7.1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua firma da parte delle Parti e sarà valido fino alla data del pieno adempimento da parte delle Parti dei propri obblighi.

7.2. Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato solo sulla base del mutuo accordo delle Parti, tutte le modifiche e le integrazioni al presente Accordo sono valide solo se sono in forma scritta e sottoscritte dalle Parti.

7.3. Il presente Accordo può essere risolto previo accordo scritto delle Parti. La risoluzione del Contratto non esonera le Parti dall'adempimento degli obblighi sorti durante il periodo della sua validità.

7.4. Il Cliente ha il diritto di rifiutarsi unilateralmente in via extragiudiziale di dare esecuzione al Contratto e di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

ritardo da parte dell'Appaltatore dell'inizio dei lavori per più di un giorno per motivi indipendenti dalla volontà del Committente;
violazione da parte dell'Appaltatore del termine per l'esecuzione dei lavori (compresi i termini stabiliti dal Programma per il rilascio della documentazione di progetto) per più di giorni;
ritardi da parte dell'Appaltatore nel trasferimento del progetto completato e della documentazione tecnica per un periodo superiore a giorni per motivi indipendenti dalla volontà del Cliente;
annullamento della licenza, altri atti degli enti statali nell'ambito della normativa vigente, privando l'Appaltatore del diritto all'esecuzione dei lavori.

7.5. Se il Cliente non adempie tempestivamente ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo e ciò comporta un ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha il diritto di prorogare il periodo per l'esecuzione dei lavori per il periodo corrispondente. Se l'Appaltatore sostiene costi aggiuntivi causati dall'inadempimento o dall'adempimento improprio degli obblighi da parte del Cliente, è immediatamente tenuto a informare il Cliente per iscritto dell'importo di tali costi, confermandoli con documenti, in base ai quali le Parti concluderà un accordo sui tempi e la forma del loro rimborso.

7.6. Qualora il Committente abbia accertato la necessità della conservazione o sospensione dei lavori a tempo indeterminato, il Committente si impegna a risarcire integralmente l'Appaltatore per i lavori eseguiti fino al momento della conservazione (sospensione) entro cinque giorni dal momento della loro sospensione.

7.7. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni ricevute l'una dall'altra o divenute loro note nel corso dell'esecuzione di lavori ai sensi del presente Accordo, a non divulgare o divulgare informazioni in generale o in particolare a terzi senza il preventivo scritto consenso dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo. Qualsiasi danno causato alla Parte dal mancato rispetto dei requisiti di riservatezza ai sensi del presente Accordo è soggetto al pieno risarcimento da parte della Parte colpevole.

7.8. Il presente Accordo è redatto in duplice copia, una copia per ciascuna delle parti, ciascuna delle quali ha uguale valore legale.

7.9. Tutti gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante:

8. INDIRIZZI LEGALI E DATI BANCARI DELLE PARTI

Cliente

Contraente Giur. indirizzo: Indirizzo postale: TIN: KPP: Banca: Liquidazione/conto: Corr./conto: BIC:

9. FIRME DELLE PARTI

Cliente _________________

Appaltatore _________________

Si precisa che il contratto è stato redatto e verificato da avvocati ed è esemplare, può essere perfezionato tenendo conto dei termini specifici dell'operazione. L'amministrazione del sito non è responsabile della validità del presente accordo, nonché della sua conformità ai requisiti della legislazione della Federazione Russa.

Una delle fasi della costruzione del capitale è la progettazione architettonica e edile. Questa attività include lo sviluppo di preventivi di progettazione e la preparazione di rilievi (materiali). Sono infatti allo studio le condizioni naturali della regione, sezione, tracciato, fonti di approvvigionamento idrico, fattibilità economica, ecc. La regolamentazione legale di tali attività è un contratto per l'attuazione della progettazione e lavoro di indagine. Devo dire che di solito lo sviluppo della documentazione tecnica è affidato a un'apposita organizzazione di progettazione, perché. richiede determinate conoscenze e abilità.

Il contratto per l'esecuzione dei lavori di progettazione e rilievo è bilaterale (mutuo), consensuale e retribuito. Si tratta di un tipo di contratto in base al quale una parte (può essere appaltatore, progettista, geometra) si impegna, su istruzione del cliente (la seconda parte), a sviluppare documentazione tecnica ed eseguire lavori di rilievo, e il cliente si impegna ad accettare e paga per i risultati.

Qualsiasi persona che abbia bisogno dei risultati del lavoro di progettazione e rilevamento può agire come cliente nell'ambito di un contratto di lavoro. Tuttavia, un appaltatore nell'ambito di un contratto di costruzione può fungere anche da cliente nei casi in cui l'obbligo di sviluppare la documentazione tecnica pertinente incombe a lui e non ha l'opportunità di eseguire tali lavori da solo.

Il contratto per i lavori di progettazione e rilievo si conclude in forma scritta semplice. Il contratto può essere concluso per l'esecuzione sia dell'intera gamma dei lavori di progettazione e rilievo, sia delle loro singole fasi, parti, sezioni (ad esempio, elaborazione di preventivi, lavori di rilievo, esecuzione di documentazione tecnica, ecc.).

L'attuazione del lavoro di progettazione e rilevamento richiede determinati sforzi e abilità creative. Oggetto dell'accordo è:

esecuzione di lavori di progettazione e rilevamento, a seguito dei quali viene presentata al cliente una conclusione sulle condizioni per la costruzione futura;
documentazione progettuale che stabilisca la portata e il contenuto del lavoro da eseguire durante la costruzione;
una stima che rappresenti il valore monetario delle opere specificate.

La documentazione tecnica è un insieme di documenti (studio di fattibilità, disegni, schemi, note esplicative, specifiche, ecc.) che determinano l'ambito e il contenuto dei lavori di costruzione, nonché altri requisiti per essi. A seconda della complessità dell'oggetto, la progettazione può essere eseguita in una o due fasi. Se l'oggetto non è di grande complessità o viene costruito secondo un progetto seriale, viene predisposta una bozza di lavoro con un preventivo riepilogativo. Durante la realizzazione di strutture più complesse, viene prima redatto un progetto tecnico con un calcolo sintetico del costo di costruzione, quindi sulla base viene sviluppato un progetto dettagliato con un preventivo specifico. la documentazione tecnica viene trasferita in forma finita, adatta per un suo ulteriore utilizzo. Il trasferimento viene effettuato secondo l'atto di consegna e accettazione. L'Appaltatore si impegna a non cedere copia della documentazione tecnica a terzi senza aver ottenuto idonea autorizzazione da parte del cliente

Solo gli enti che hanno una licenza speciale per eseguire tali lavori possono assumere le funzioni di designer. Come con contratto di costruzione, è ampiamente praticato il sistema del contratto generale, in cui il progettista generale attrae organizzazioni di progettazione specializzate per eseguire determinati tipi di lavori di progettazione e rilievo.

Il prezzo è condizione imperativa del contratto ed è determinato dall'esito della gara o dall'accordo delle parti, le quali hanno anche la facoltà di inserire nel contratto disposizioni sulle modalità di pagamento e sull'ammontare dei bonus per rilascio anticipato della documentazione , per prevedere le circostanze in cui il prezzo del contratto può essere modificato (il cliente modifica l'incarico per la progettazione e altri dati iniziali, modifiche legislative, tariffe, inflazione, ecc.). Anche la modalità di pagamento dei lavori di progettazione e rilievo ultimati è determinata dai termini dell'appalto o dall'accordo delle parti ed è stabilita nel contratto. La base per i calcoli è l'insieme della documentazione per l'impianto nel suo insieme o la sua fase ricevuta dal cliente o dal progettista generale secondo il certificato di accettazione. Il calcolo può essere effettuato anche mensilmente sulla base di attestati dell'effettivo importo dei lavori eseguiti, qualora il contratto non preveda il pagamento anticipato. Il prezzo di un contratto per l'esecuzione di lavori di progettazione e (o) rilievo assume spesso la forma di un preventivo contenente un elenco dettagliato dei costi dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Una condizione essenziale dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di progettazione e (o) rilievo è la condizione relativa alla data di inizio e alla data di fine dei lavori. Il termine in questo caso indica o un momento o un periodo di tempo, con l'inizio (per un momento) o la scadenza (per un periodo di tempo) a cui è associato l'inizio delle conseguenze legali. Il calcolo dei termini viene effettuato in ogni modo possibile: indicando una data di calendario, un evento, le azioni delle persone, la scadenza di un certo tempo, ecc. Il cliente è inoltre obbligato, salvo diversa disposizione contrattuale per i lavori di progettazione e rilievo:

utilizzare la documentazione tecnica solo per le finalità previste dal contratto di lavoro, non cederla a terzi e non divulgare i dati in essa contenuti senza il consenso dell'appaltatore;
assistere l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori di progettazione e rilievo nella misura e nei termini previsti dal contratto;
partecipare insieme all'appaltatore al coordinamento della documentazione tecnica finita con gli enti statali competenti e le amministrazioni locali;
rimborsare all'appaltatore le spese aggiuntive causate da una modifica dei dati iniziali per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del contratto di lavoro a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'appaltatore;
invitare l'appaltatore a partecipare alla causa su una domanda avanzata nei confronti del cliente da un terzo in relazione alle carenze della documentazione tecnica redatta o dei lavori di perizia eseguiti.

Per quanto riguarda gli obblighi di entrambe le parti, l'obbligo dell'appaltatore è quello di eseguire lavori di progettazione e rilievo in stretta conformità con l'incarico e il cliente è obbligato ad accettare la documentazione tecnica sviluppata dall'appaltatore e a pagarla.

La risoluzione di un contratto per l'esecuzione di lavori di progettazione e rilevamento è possibile su iniziativa di una qualsiasi delle parti in caso di violazione sistematica degli obblighi contrattuali da parte della controparte con risarcimento da parte del colpevole all'altra parte per le perdite subite in connessione con la risoluzione del contratto. La base per la risoluzione del presente contratto è il riconoscimento del cliente fallito nel modo prescritto.

per lavori di progettazione in una persona che agisce sulla base di , di seguito denominata " progettista”, da un lato, e gr. , passaporto: serie , numero , rilasciato da , residente all'indirizzo: , di seguito denominato " Cliente”, d'altra parte, di seguito denominate le “Parti”, hanno concluso il presente contratto, di seguito “ Trattato" su quanto segue:

1. L'OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Il cliente incarica il progettista di preparare un compito per l'attuazione del lavoro di progettazione e della documentazione tecnica e il progettista si impegna a preparare un compito per l'attuazione del lavoro di progettazione e, in conformità con il compito, sviluppare la documentazione tecnica (progetto) per una casa di sviluppo individuale per la costruzione all'indirizzo:.

1.2. L'incarico predisposto dal Progettista diventa vincolante per le parti dal momento in cui viene approvato dal Cliente.

1.3. Il progettista è obbligato a rispettare i requisiti contenuti nell'incarico e altri dati iniziali per l'esecuzione dei lavori di progettazione e rilevamento e ha il diritto di discostarsi da essi solo con il consenso del cliente.

1.4. Il diritto del Progettista di eseguire i lavori previsti dal presente Accordo è confermato dai seguenti documenti:

Licenza n. datata "" 2019, rilasciata da .

1.5. Il progettista si impegna a predisporre i seguenti documenti: .

2. COSTO DEI LAVORI E PROCEDURA DEI PAGAMENTI

2.1. Il costo del lavoro di progettazione è RUB IVA RUB ed è determinato dalla tabella "Calcolo dell'ambito e del costo del lavoro" (Appendice n.).

2.2. Il costo del lavoro di progettazione è determinato in base all'ambito della documentazione di progetto. In caso di aumento significativo della portata dei lavori, il costo può essere modificato previo accordo delle parti.

2.3. Entro giorni dalla conclusione del presente Accordo, il Cliente trasferisce l'importo di cui alla clausola 2.1 sul conto di regolamento del Progettista.

3. DURATA DEI LAVORI DEL PROGETTO

3.1. Il progettista si impegna ad eseguire integralmente l'opera di progettazione entro il termine dalla data di conclusione del presente contratto.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1. Il progettista è obbligato:

Eseguire il lavoro in conformità con l'incarico e altri dati iniziali per la progettazione e il contratto;
Coordinare la documentazione tecnica (progettuale) finita con il Cliente e, se necessario, insieme al Cliente - con gli organi statali competenti e le amministrazioni locali;
Trasferire al Cliente la documentazione tecnica (progetto) finita e i risultati del lavoro di rilievo.

4.2. Il Progettista non è autorizzato a cedere a terzi documentazione tecnica senza il consenso del Cliente.

4.3. Il Progettista garantisce al Committente che terzi non hanno il diritto di impedire o limitare l'esecuzione dei lavori sulla base della documentazione tecnica predisposta dall'appaltatore.

4.4. Il cliente è obbligato:

Pagare al Designer il prezzo stabilito dal presente Accordo;
Utilizzare la documentazione tecnica (progettuale) ricevuta dal Progettista solo per le finalità previste dal Contratto, non cedere la documentazione tecnica a terzi e non divulgare i dati in essa contenuti senza il consenso del Progettista;
Fornire la necessaria assistenza al Progettista nell'esecuzione dei lavori di progettazione;
Partecipare, insieme al Progettista, al coordinamento della documentazione tecnica ultimata con gli enti statali competenti e le amministrazioni locali;
In caso di modifica significativa dei dati iniziali, nonché per altre circostanze al di fuori del controllo del Progettista, che hanno comportato un aumento significativo del costo del lavoro di progettazione, rimborsare al Progettista i costi aggiuntivi sostenuti in relazione a tale ;
In caso di contenzioso relativo alla presentazione di un reclamo nei confronti del Cliente da parte di un terzo in relazione alle carenze della documentazione tecnica redatta, coinvolgere nella causa il Progettista.

5. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.1. Il progettista è responsabile della preparazione impropria della documentazione tecnica (di progetto), comprese le carenze successivamente scoperte durante la costruzione, nonché durante il funzionamento dell'impianto creato sulla base della documentazione tecnica.

5.2. Qualora si riscontrino difetti nella documentazione tecnica, il Progettista, su richiesta del Cliente, è tenuto a rifare gratuitamente la documentazione tecnica, nonché a risarcire il cliente per i danni causati.

5.3. In caso di violazione dei termini per l'esecuzione dell'opera di progettazione, il Progettista paga al Committente una penale nella misura della % per ogni giorno di ritardo, ma non superiore alla % del costo totale dell'opera, a meno che non dimostri che il ritardo è stato per colpa del Cliente.

6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI. PORTATA DELLE CONTROVERSIE DEL CONTRATTO

6.1. Le controversie sorte nel corso dell'esecuzione del presente Accordo sono risolte dalle parti attraverso negoziati e gli accordi sorti sono necessariamente fissati da un accordo aggiuntivo delle parti (o protocollo), che diventa parte integrante dell'Accordo da momento della sua firma.

6.2. Qualora sorga una controversia tra il Cliente e il Progettista in merito alle carenze dei lavori eseguiti o alle loro cause e all'impossibilità di risolvere tale controversia mediante trattative, può essere nominato un esame su richiesta di una delle parti. Le spese per l'esame sono a carico del Progettista, salvo i casi in cui l'esame stabilisca l'assenza di violazioni da parte del Progettista dei termini del presente Contratto e della documentazione tecnica. In questi casi, le spese per l'esame sono a carico della parte che ha chiesto la nomina dell'esame e, se nominata di comune accordo tra le parti, entrambe le parti in egual misura.

6.3. In caso di mancato raggiungimento di un accordo su questioni controverse, la controversia derivante dal presente Accordo è soggetta all'esame di un tribunale di giurisdizione generale sul territorio della Federazione Russa, sulla base del diritto della Federazione Russa e secondo le modalità stabilito dalla legislazione della Federazione Russa. Ai sensi degli articoli 118 e 120 del codice di procedura civile della RSFSR, il reclamo è proposto presso il luogo di residenza permanente del Cliente.

6.4. La legge applicabile delle parti riconosce la legislazione della Federazione Russa.

6.5. Su questioni non regolate dall'Accordo, sono soggette ad applicazione le leggi e gli altri atti giuridici della Federazione Russa, compresi gli atti giuridici pertinenti adottati dalle entità costitutive della Federazione e dai governi locali. In caso di conflitto tra i termini dell'Accordo e le disposizioni di leggi e altri atti giuridici, si applica la legge o altro atto giuridico.

7. ALTRI TERMINI

7.1. La corrispondenza tra le parti avviene mediante scambio di facsimile, e-mail, raccomandata. I messaggi vengono inviati agli indirizzi specificati nell'Accordo. La data della relativa notifica è il giorno di invio del facsimile o del messaggio di posta elettronica, nonché il giorno successivo all'invio della lettera per posta.

7.2. Questo accordo è redatto in due copie, una per ciascuna parte. In caso di traduzione del testo dell'Accordo e di ogni suo allegato in una lingua straniera, prevale il testo in russo.

8. INDIRIZZI LEGALI E DETTAGLI DI PAGAMENTO DELLE PARTI

progettista Giur. indirizzo: Indirizzo postale: TIN: KPP: Banca: Liquidazione/conto: Corr./conto: BIC:

Cliente Registrazione: Indirizzo postale: Serie passaporto: Numero: Rilasciato da: Da: Telefono:

9. FIRME DELLE PARTI

Progettista _________________

Cliente _________________

in una persona che agisce sulla base di , di seguito denominata " progettista", da un lato, e un cittadino, passaporto (serie, numero, rilasciato) residente all'indirizzo, di seguito denominato " Cliente”, d'altra parte, di seguito denominata “ Feste”, hanno concluso il presente contratto, di seguito denominato “Contratto”, come segue:

1. L'OGGETTO DEL CONTRATTO

1.2. L'incarico predisposto dal Progettista diventa vincolante per le parti dal momento in cui viene approvato dal Cliente.

1.4. Il diritto del Progettista di eseguire i lavori previsti dal presente Accordo è confermato dai seguenti documenti:

Licenza per n. da "" dell'anno, rilasciata da .

1.5. Il progettista si impegna a predisporre i seguenti documenti: .

2. COSTO DEI LAVORI E PROCEDURA DEI PAGAMENTI

2.1. Il costo del lavoro di progettazione è RUB IVA RUB ed è determinato dalla tabella "Calcolo dell'ambito e del costo del lavoro" (Appendice n.).

2.3. Entro giorni dalla conclusione del presente Accordo, il Cliente trasferisce l'importo di cui alla clausola 2.1 sul conto di regolamento del Progettista.

3. DURATA DEI LAVORI DEL PROGETTO

3.1. Il progettista si impegna a portare a termine integralmente l'opera di progettazione entro giorni dalla data di conclusione del presente contratto.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1. Il progettista è obbligato:

Eseguire il lavoro in conformità con l'incarico e altri dati iniziali per la progettazione e il contratto;
Coordinare la documentazione tecnica (progettuale) finita con il Cliente e, se necessario, insieme al Cliente - con gli organi statali competenti e le amministrazioni locali;
Trasferire al Cliente la documentazione tecnica (progetto) finita e i risultati del lavoro di rilievo.

4.2. Il Progettista non è autorizzato a cedere a terzi documentazione tecnica senza il consenso del Cliente.

4.3. Il Progettista garantisce al Committente che terzi non hanno il diritto di impedire o limitare l'esecuzione dei lavori sulla base della documentazione tecnica predisposta dall'appaltatore.

4.4. Il cliente è obbligato:

Pagare al Designer il prezzo stabilito dal presente Accordo;
Utilizzare la documentazione tecnica (progettuale) ricevuta dal Progettista solo per le finalità previste dal Contratto, non cedere la documentazione tecnica a terzi e non divulgare i dati in essa contenuti senza il consenso del Progettista;
Fornire la necessaria assistenza al Progettista nell'esecuzione dei lavori di progettazione;
Partecipare, insieme al Progettista, al coordinamento della documentazione tecnica ultimata con gli enti statali competenti e le amministrazioni locali;
In caso di modifica significativa dei dati iniziali, nonché per altre circostanze al di fuori del controllo del Progettista, che hanno comportato un aumento significativo del costo del lavoro di progettazione, rimborsare al Progettista i costi aggiuntivi sostenuti in relazione a tale ;
In caso di contenzioso relativo alla presentazione di un reclamo nei confronti del Cliente da parte di un terzo in relazione alle carenze della documentazione tecnica redatta, coinvolgere nella causa il Progettista.

5. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI. PORTATA DELLE CONTROVERSIE DEL CONTRATTO

6.3. In caso di mancato raggiungimento di un accordo su questioni controverse, la controversia derivante dal presente Accordo è soggetta all'esame di un tribunale di giurisdizione generale sul territorio della Federazione Russa, sulla base del diritto della Federazione Russa e secondo le modalità stabilito dalla legislazione della Federazione Russa. In conformità con il reclamo è fatto presso il luogo di residenza permanente del Cliente.

6.4. La legge applicabile delle parti riconosce la legislazione della Federazione Russa.

7. ALTRI TERMINI

7.2. Questo accordo è redatto in due copie, una per ciascuna parte. In caso di traduzione del testo dell'Accordo e di ogni suo allegato in una lingua straniera, prevale il testo in russo.

8. INDIRIZZI LEGALI E DETTAGLI DI PAGAMENTO DELLE PARTI

progettista

Indirizzo legale:
Indirizzo di posta:
Telefono fax:
TIN/KPP:
Conto corrente:
Banca:
Account corrispondente:
BIC:
Firma:

Cliente

Indirizzo di registrazione:
Indirizzo di posta:
Telefono fax:
Serie passaporto, numero:
Rilasciato da:
Quando emesso:
Firma:

Mosca "___" _____________ 201__

Di seguito denominato il "Cliente", rappresentato da _________________________, agendo sulla base di __________________, da un lato,

e Open Joint Stock Company "______________________________________" (nome abbreviato - JSC "_______________"), di seguito denominato il "Contraente", rappresentato da Direttore generale __________________, agendo sulla base della Carta, d'altra parte, collettivamente denominate le "Parti", hanno concluso il presente contratto per lavori di progettazione (di seguito denominato "Contratto") come segue:

1. L'oggetto dell'accordo
1.1. Il Cliente istruisce e l'Appaltatore si assume l'obbligo di sviluppare la documentazione di progetto per ... (di seguito denominati "Lavori").
1.2. Fasi di progettazione: Progettazione e documentazione di lavoro.
1.3. L'Appaltatore concede al Committente il diritto di utilizzare la documentazione di progetto sviluppata ai sensi del presente contratto per l'esecuzione dei Lavori presso la struttura specificata nella clausola 1.1. appalti per lavori di progettazione.
1.4. I requisiti tecnici, economici e di altro tipo per i prodotti di design oggetto del presente Accordo devono essere conformi ai requisiti di SNiP e ad altre normative applicabili della Federazione Russa.
1.5. L'Appaltatore esegue i Lavori di cui ai p.p. 1.1. dell'Accordo in conformità con le Condizioni di Riferimento (Appendice n. 1).

2. Costo del lavoro e modalità di pagamento
2.1. Il costo dei lavori è fissato dal Protocollo di Accordo sui Prezzi del Contratto (Appendice n. 4) e ammonta a ... rub. ... poliziotto. (…) rubli 00 kop., IVA inclusa 18% - … (…) rubli … kop.
Compreso:
2.1.1. fase "Progetto" - ... (...) rubli, IVA inclusa - 18%;
2.1.2. fase "Documentazione dettagliata" - ... (...) rubli, IVA inclusa - 18%.
2.2. Il pagamento dei lavori previsti dal Contratto viene effettuato in più fasi, secondo il piano del calendario (Appendice n. 2) nel seguente ordine:
2.2.1. Il Committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto di progettazione, versa un anticipo nella misura del ... % del costo totale dei Lavori, che ammonta a ... (. ..) rubli, IVA inclusa 18% - ... (...) rubli ... cop.
2.2.2. Il pagamento dei Lavori interamente ultimati in ogni fase è effettuato dal Committente sulla base del certificato di accettazione dei Lavori per la relativa fase, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della sua sottoscrizione da parte delle Parti, con detrazione proporzionale di l'anticipo versato.
2.3. L'obbligo di pagamento si considera adempiuto dal momento in cui i fondi sono ricevuti sul conto di regolamento dell'Appaltatore.
2.4. L'Accettazione dei Lavori per ciascuna fase e la procedura per la sottoscrizione del certificato di accettazione dei Lavori si svolge secondo quanto previsto dai commi. 4.2.-4.4. del presente contratto per lavori di progettazione.
2.5. Quando si modificano i Termini di Riferimento (Appendice n. 1) di comune accordo tra le Parti, con conseguente modifica del volume e del costo dei Lavori, le Parti firmano un accordo aggiuntivo al presente Accordo, che indica i volumi modificati e il nuovo costo delle Opere.

3. Termini per il completamento dei Lavori
3.1. Le scadenze per l'ultimazione dei Lavori sono determinate nel programma dei lavori (Allegato n. 2), che costituisce parte integrante del contratto di progettazione.
3.2. In caso di violazione da parte del Committente dei termini previsti dal contratto di lavoro per:
a) pagamento di un anticipo;
b) pagamento dei risultati di lavoro accettati;
i termini per l'esecuzione dei Lavori sono posticipati per il tempo di ritardo nell'adempimento da parte del Committente degli obblighi contrattuali sopra indicati, ma non oltre la durata del Contratto nel suo insieme.

4. Ordine di consegna e accettazione dei Lavori
4.1. Accettazione da parte del Committente dei risultati dei Lavori che soddisfano i requisiti specificati nella clausola 1.5. I contratti sono eseguiti secondo le modalità di cui ai commi. 4.2, 4.3. appalti per lavori di progettazione.
4.2. Al termine dei Lavori per fasi, l'Appaltatore trasmette al Committente la documentazione sviluppata per la relativa fase in cinque copie cartacee e una copia in formato elettronico nei seguenti formati:
- nota esplicativa e altra documentazione testuale in formato Microsoft Word, Excel;
- disegni in formato AutoCAD;
- e l'atto di accettazione delle Opere per lo stage in duplice copia.
4.2.1. Il Committente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione, prende in considerazione la documentazione presentata e firma il certificato di accettazione dei Lavori by stage o presenta un motivato rifiuto di accettare.
4.3. Se il Committente rifiuta di firmare il certificato di accettazione dei Lavori nella relativa fase, il Committente trasmette all'Appaltatore motivato rifiuto scritto di accettare i Lavori con un elenco dei miglioramenti necessari e dei termini per la loro realizzazione.
4.4. L'Appaltatore ha il diritto di inviare al Cliente all'indirizzo specificato nella clausola 7.7.2. contratti per lavori di progettazione elencati nella clausola 4.2. Documenti contrattuali per posta. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Committente degli atti di cui sopra, questi è tenuto a sottoscriverli ea trasmetterne una copia all'Appaltatore oa trasmettere un motivato rifiuto all'Appaltatore. Qualora, decorso il termine indicato, il Committente non invii all'Appaltatore l'atto firmato di accettazione delle Opere realizzate o un motivato rifiuto, le Opere si intendono integralmente accettate, di buona qualità e pagabili secondo i termini dell'Accordo.