Rakennustarpeessa suunnittelukysymykset ovat yksi keskeisistä paikoista. Kuka, miten ja milloin, kuinka hyvin selviytyy suunnittelutehtävästä - kaikki tämä määrää koko yrityksen yleisen menestyksen. Tällöin tilaajan ja urakoitsijan välisen suhteen virallistamiseen käytetään suunnittelusopimusta. Suunnittelutyösopimus voidaan tehdä joko Internetistä ladatun näytteen perusteella tai laatia lakimiesten avustuksella, joka laatii sopimusluonnoksen palkkiota vastaan ​​osana määräystä. oikeudelliset palvelut. Suunnittelusopimuksen tulee heijastaa osapuolten välisten suhteiden erityispiirteitä, ja siinä tulee olla selkeästi määritelty sopimuksen kohde sekä määrittää osapuolten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet. Aihetta koskevissa ehdoissa tulee määrittää työn erityinen laajuus sekä niiden nimi ja määräajat. Kiistan riskin minimoimiseksi nämä ehdot tulee kuvata mahdollisimman tyhjentävästi ja täsmällisesti. Usein suunnittelu sisältää useita vaiheita, jotka määräytyvät suunniteltavan kohteen erityispiirteiden mukaan. Työvaiheiden tulee myös näkyä - sopimuksen tekstissä ja liitteessä. Asiakirjaan tulee liittää myös luvat (niiden kopio), joiden perusteella urakoitsija voi suorittaa suunnittelun. Lisäksi sopimustekstissä tulee kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin kuin kuka laatii suunnittelutoimeksiannon, onko tilaajalla oikeus julkistaa suunnittelutyön tulokset, määrätä niistä oman harkintansa mukaan vai onko hän velvollinen sovittaa kaikki tämä urakoitsijan kanssa. Kaikkia näitä näkökohtia ei ole helppo ottaa huomioon, jos suunnittelutyötä koskeva mallisopimus ladataan Internetistä, ja ne sopivat vain osittain syntyvään suhteeseen.

Sopimus suunnittelutyön toteuttamisesta

Suunnittelusopimusta tehtäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelun suorittajaan. Tosiasia on, että koska esimerkiksi asuinrakennuksen suunnittelu eroaa teollisuuskäyttöön tarkoitetun kiinteistön suunnittelusta, on tarkistettava, onko suunnittelijalla tarvittavat valtuudet, onko hänellä lupia. Sopimus suunnittelutyöstä kanssa yksilöllinen voidaan tehdä, jos se liittyy asiakkaan puolelta, ts. ei tee suunnittelutyötä itse, vaan toteuttaa tämän toiminnan tulokset esimerkiksi rakentaessaan maalaistaloa projektin mukaan.

Moskova "___" _____________ 201__

Jäljempänä "Asiakas", jota edustaa __________________________, joka toimii _______________________ perusteella, toisaalta,

ja avoin osakeyhtiö "___________________________________________________" (lyhennetty nimi - JSC "_______________"), jäljempänä "urakoitsija", jota edustaa Pääjohtaja ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Sopimuksen kohde
1.1. Asiakas opastaa ja Urakoitsija ottaa vastuun kehittämisestä projektin dokumentaatio… mennessä (jäljempänä "Teokset").
1.2. Suunnitteluvaiheet: Suunnittelu ja työdokumentaatio.
1.3. Toimeksisaaja antaa tilaajalle oikeuden käyttää tämän sopimuksen mukaisesti kehitettyä projektidokumentaatiota Töiden suorittamiseen kohdassa 1.1 määritellyssä laitoksessa. sopimukset suunnittelutöistä.
1.4. Tämän sopimuksen kohteena olevien suunnittelutuotteiden teknisten, taloudellisten ja muiden vaatimusten on oltava SNiP:n ja muiden sovellettavien määräysten mukaisia Venäjän federaatio.
1.5. Urakoitsija suorittaa kohdassa p.p. 1.1. Sopimuksen ehtojen mukaisesti (Liite nro 1).

2. Työkustannukset ja maksumenettely
2.1. Töiden hinta määräytyy sopimushintasopimuspöytäkirjassa (Liite nro 4) ja on ... ruplaa. ... poliisi. (…) ruplaa 00 kop., sisältäen ALV 18 % - … (…) ruplaa … kop.
mukaan lukien:
2.1.1. vaihe "Projekti" - ... (...) ruplaa, sisältäen ALV - 18%;
2.1.2. vaihe "Yksityiskohtainen dokumentaatio" - ... (...) ruplaa, sisältäen ALV - 18%.
2.2. Sopimuksen mukaiset työt maksetaan vaiheittain kalenterisuunnitelman (Liite nro 2) mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:
2.2.1. Asiakas suorittaa 15 (viidentoista) pankkipäivän kuluessa suunnittelutyösopimuksen tekopäivästä ennakkomaksun, jonka määrä on ... % Töiden kokonaiskustannuksista, joka on ... (. ..) ruplaa, sisältäen ALV 18% - ... (...) ruplaa ... poliisi.
2.2.2. Tilaaja maksaa kussakin vaiheessa täysin valmistuneista töistä asianomaisen vaiheen töiden vastaanottotodistuksen perusteella 5 (viiden) arkipäivän kuluessa siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sen, suhteellisella vähennyksellä maksettu ennakko.
2.3. Maksuvelvollisuus katsotaan täytetyksi vastaanottamishetkestä alkaen Raha urakoitsijan pankkitilille.
2.4. Kunkin vaiheen töiden vastaanotto ja töiden vastaanottotodistuksen allekirjoitusmenettely suoritetaan kappaleiden mukaisesti. 4.2.-4.4. tämän suunnittelutyösopimuksen mukaisesti.
2.5. Muutettaessa toimeksiantoehtoja (Liite nro 1) osapuolten sopimuksella, mikä johtaa Töiden määrän ja kustannusten muutokseen, osapuolet allekirjoittavat tähän sopimukseen lisäsopimuksen, jossa ilmoitetaan muuttuneet määrät ja uusi kustannus teoksista.

3. Töiden valmistumisen määräajat
3.1. Töiden valmistumisen määräajat määritellään työaikataulussa (Liite nro 2), joka on erottamaton osa suunnittelutyötä koskevaa sopimusta.
3.2. Jos asiakas rikkoo työsopimuksen ehtoja:
a) ennakkomaksu;
b) maksu hyväksytyistä työtuloksista;
Töiden suorittamisen määräajat siirretään ajalle, jolloin Tilaaja on viivästynyt edellä mainittujen Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä, kuitenkin enintään koko Sopimuksen voimassaoloajan.

4. Töiden toimitus- ja vastaanottojärjestys
4.1. Asiakas hyväksyy kohdan 1.5 vaatimukset täyttävien Töiden tulokset. Sopimukset toteutetaan kohdissa määrätyllä tavalla. 4.2, 4.3. sopimukset suunnittelutöistä.
4.2. Töiden valmistuttua vaiheittain Urakoitsija siirtää Asiakkaalle asianomaista vaihetta varten laaditun dokumentaation viisi kappaletta paperilla ja yksi kopio sähköisessä muodossa seuraavissa muodoissa:
- selittävä huomautus ja muu tekstidokumentaatio Microsoft Word-, Excel-muodossa;
- piirustukset AutoCAD-muodossa;
- ja teosten lavalle hyväksymisasiakirja kahtena kappaleena.
4.2.1. Tilaaja 5 (viiden) arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta käsittelee toimitetut asiakirjat ja allekirjoittaa Töiden vastaanottotodistuksen vaiheittain tai jättää perustellun kieltäytymisen vastaan.
4.3. Mikäli tilaaja kieltäytyy allekirjoittamasta Töiden vastaanottotodistusta asianomaisessa vaiheessa, tilaaja lähettää Urakoitsijalle kirjallisen perustellun kieltäytymisen töiden vastaanottamisesta sekä luettelon tarvittavista parannuksista ja niiden toteuttamisen määräajoista.
4.4 Toimeksisaajalla on oikeus lähettää Tilaajalle kohdassa 7.7.2 mainittuun osoitteeseen. kohdassa 4.2 lueteltuja suunnittelutöitä koskevat sopimukset. Sopimusasiakirjat postitse. 5 (viiden) työpäivän kuluessa siitä, kun tilaaja on vastaanottanut edellä mainitut asiakirjat, hän on velvollinen allekirjoittamaan ne ja lähettämään yhden jäljennöksistä toimeksisaajalle tai lähettämään toimeksisaajalle perustellun kieltäytymisen. Jos tilaaja ei määräajan umpeutumisen jälkeen lähetä urakoitsijalle allekirjoitettua valmistuneiden töiden vastaanottoasiakirjaa tai perusteltua kieltäytymistä, työt katsotaan kokonaisuudessaan hyväksytyiksi, laadukkaiksi ja ehtojen mukaisesti maksettaviksi. sopimuksen mukaisesti.

Urakka suunnittelusta ja rakentamisesta
№ _______

Moskova "___" _____________ 200___

ROSINTER RESTAURANTS LLC, jäljempänä "Asiakas", jota edustaa pääjohtaja ________, joka toimii peruskirjan perusteella ja toisaalta,
LLC ___________________________________________, jäljempänä "urakoitsija", jota edustaa ______________________________________________, joka toimii
_______________________ perusteella sen sijaan ovat tehneet tämän sopimuksen seuraavasti:

1 ARTIKLAN MÄÄRITELMÄT

Tässä sopimuksessa käytetyt käsitteet seuraavassa tekstissä tarkoittavat seuraavaa:

"Osapuolet" - "Asiakas" ja "Toimija".

"Asiakas" - LLC "_______________", Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeushenkilö.

"Urakoitsija" - ______________________________, Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeushenkilö, joka suorittaa tämän sopimuksen mukaisia ​​töitä liittovaltion rakennusviraston myöntämän lisenssin (lisenssien) nro _______________________ perusteella, joka on päivätty "___" _________________ 200__ ja Asunto- ja kunnallispalvelut au pair.

"Tila" tarkoittaa rakennusta (ravintolan "____________________________" huone), joka sijaitsee osoitteessa: ___________________________________________, jonka kokonaispinta-ala on _________________ neliömetriä, jossa urakoitsija suorittaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisia ​​töitä, Venäjän federaatiossa voimassa olevat rakennusmääräykset ja säännöt työaikana.

"Työt" - Kaikki tarvittavat ja riittävät toimet tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kaikki tämän sopimuksen liitteissä määritellyt työt, mutta ei rajoittuen niihin, mukaan lukien:
- esiprojektin suorittaminen, suunnittelutyöt (sähköasennus, ilmanvaihto ja ilmastointi, vesihuolto ja viemäröinti, pienjännitejärjestelmät, palonsammutusjärjestelmä jne.) sekä kaikkien tarvittavien lupien ja hyväksyntöjen hankkiminen valtionvalvonnalta ja valvontapalvelut tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseen;
- korjaus, asennus, viimeistely, käyttöönotto ja muut työt, mukaan lukien materiaalien, tuotteiden, laitteiden toimittaminen;
- valmiiden töiden toimittaminen vastaanotto- (työ)toimikunnalle;
- valmiiden Töiden toimittaminen Asiakkaalle valmistuneen työn vastaanottotodistuksella ja laitoksen käyttöönotto.

"Piilotyöt" - Tarkoittaa myöhempien töiden ja rakenteiden piilottamia töitä. Piilotettujen töiden laatua ja tarkkuutta ei voida määrittää myöhempien töiden jälkeen.

"Valmiiden töiden vastaanottotodistus" - Osapuolten allekirjoittama asiakirja, jossa urakoitsija on suorittanut tietyt tässä sopimuksessa määrätyt työmäärät tässä sopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

"Kaikkien valmistuneiden töiden vastaanottotodistus" - osapuolten allekirjoittama asiakirja urakoitsijan suorittamasta kaikki tämän sopimuksen mukaiset työt laitoksella.

"Liitäntä teknisiin tietoliikenneyhteyksiin" - Sisäisten teknisten tietoliikenneyhteyksien liittäminen ulkoisiin teknisiin verkkoihin, tehty eritelmien mukaisesti. Yhteys on tehty:
- sähköverkot- rakennuksen sisälle asennetusta kytkintaulusta;
- pienjänniteverkot - rakennuksen sisälle asennetusta kilvestä;
- kylmän veden syöttö - vesimittariyksiköstä;
- lämmitys - ITP:stä;
- viemäriputket - olemassa oleviin viemäreihin.

"Toimitusdokumentaatio" - Urakoitsijan laatima täydellinen asiakirjasarja (piirustukset, kaaviot jne.), jotka perustuvat tietyntyyppisten töiden suorituksen tuloksiin ja jotka osoittavat töiden tarkan todellisen sijainnin, mitat ja yksityiskohdat muodossa. jossa ne suoritettiin, ja mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta: laitoksen laitteiden käyttöohjeet, passit ja todistukset laitteistoista ja materiaaleista, piilotöitä koskevat asiakirjat ja muut asiakirjat MGSN 8.01:n liitteen "D" mukaisesti -00, teknisten järjestelmien testausselosteet ja tehdyt käyttöönottotyöt.

"Vakuus" - tapa varmistaa, että urakoitsija täyttää velvollisuutensa korjata laitoksen käytön aikana havaitut puutteet ja puutteet ajoissa 3 (kolmen) vuoden kuluessa siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet suoritetun työn vastaanottotodistuksen. . Toimeksisaajalle Sopimuksen kohdan 5 ehtojen mukaisesti maksettavien varojen määrästä asiakas pidättää vakuuden, joka on 10 (kymmenen) % sopimuksen kokonaiskustannuksista.
Kohdan 5.5 mukaisesti. Tämän sopimuksen mukaisesti osapuolilla on oikeus kuitata tasalaatuisia vastavaateita ilman rahallista maksua asianomaisen osapuolten allekirjoittaman kuittaustodistuksen perusteella.

"Alihankkijat" - Organisaatiot ja niiden henkilöstö, jotka toimeksisaaja on palkannut täyttämään sopimuksen mukaiset toimeksisaajan velvoitteet. Alihankkijoiden pätevyyden tulee vastata Sopimuksen perusteella suoritettavan työn luonnetta.

"Hyväksyntä" - Työnantajan ja urakoitsijan tai heidän toimivaltansa valtuuttamien edustajien asianmukaisesti antama kirjallinen vahvistus.

"Sopimus" - Tämä Asiakkaan ja Toimeksisaajan allekirjoittama asiakirja, kaikki siihen tehdyt sopimukset ja liitteet sekä kaikki lisäykset ja muutokset, jotka osapuolet ovat allekirjoittaneet sen voimassaoloaikana.

"avaimet käteen" - Urakoitsijan suorittama töiden suorittaminen "Venäjän federaation rakentamissopimusten valmistelua koskevien ohjeiden" perusteella (Venäjän federaation rakennusministeriön kirje nro BF-558/15, 10.06. .92), tämän sopimuksen mukaisesti. Työt sisältävät: työt esiprojektissa, suunnittelun valmistelu; töiden suorittamiseen tarvittavien asiaankuuluvien valvontaviranomaisten hyväksynnän saaminen ja laitoksen hyväksyminen käyttöön; korjaus-, asennus- ja viimeistelytyöt; Kiinteistön varustaminen teknisillä järjestelmillä (tässä sopimuksessa määrätyssä laajuudessa), mukaan lukien lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi, vesihuolto ja viemäröinti, pienjännitejärjestelmät, sprinkleripalonsammutusjärjestelmä, sähkö-, vesi- ja apulaitteet; käytön aikana havaittujen vikojen poistaminen; toimittaa Asiakkaalle laitoksen toiminnan kannalta tarpeelliset tekniset asiakirjat; varmistaa Kohteen lopullisen käyttöönoton. Kohde luovutetaan Asiakkaalle täysin valmiina kaupalliseen (toiminnalliseen) käyttöön.

Yllä yksikkömuodossa käytettyjä määritelmiä voidaan käyttää myös monikkomuodossa, mikäli se tämän sopimuksen mukaan niin edellyttää.

2 ARTIKLA SOPIMUKSEN OHJE
2.1. Urakoitsija sitoutuu suorittamaan Tilaajan ohjeiden mukaisesti työt laitoksella avaimet käteen -periaatteella tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja luovuttamaan niiden tuloksen tilaajalle, ja tilaaja sitoutuu hyväksymään töiden tuloksen. ja maksaa siitä.
2.2. Toimeksisaaja sitoutuu kehittämään liitteen nro 1 mukaisen hankedokumentaation.
2.3. Toimeksisaaja sitoutuu kehittämään hankedokumentaation liitteen nro 2 hankedokumentaatiolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toimeksisaaja on velvollinen toimittamaan Omistajalle Hankedokumentaation kahdella kielellä: venäjäksi ja englanniksi.
2.4. Urakoitsija sitoutuu suorittamaan rakennus- ja asennustyöt Urakoitsijan laatimassa ja Tilaajan hyväksymässä suunnitteluasiakirjassa määritellyllä laitoksella.
Urakoitsija sitoutuu suorittamaan Kiinteistössä rakennus- ja asennustyöt Työaikataulussa (tämän sopimuksen liite 3) määritellyissä määräajoissa.
2.5. Urakoitsija sitoutuu suorittamaan rakennus- ja asennustyöt Kiinteistössä tämän sopimuksen liitteessä nro 4 (Tekninen dokumentaatio) esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

ARTIKLA 3 SOPIMUSHINTA JA MAKSUMENETTELY
3.1. Urakoitsijan tämän sopimuksen mukaisesti suorittamien töiden kokonaiskustannukset ovat (_________________________) ruplaa, sisältäen ALV 18% - _________________ (__________________________ ________) ruplaa. Yksityiskohtainen kuvaus Toimeksisaajan tämän sopimuksen perusteella suorittamien töiden kustannukset (yksityiskohdat) on ilmoitettu Arviossa (tämän sopimuksen liite nro 5).
3.2. Hankedokumentaation kehittämiskustannukset ovat (_________________________) ruplaa, sisältäen ALV 18% - _________________ (__________________________ ________) ruplaa.
3.3. Rakennus- ja asennustöiden hinta on (_________________________) ruplaa, sisältäen ALV 18% - _________________ (__________________________ ________) ruplaa.
3.4. Toimeksisaajan tämän sopimuksen mukaisesti suorittamien töiden kokonaiskustannukset sisältävät kustannukset kaikista töistä, jotka ovat tarpeen toimeksisaajan tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, mukaan lukien urakoitsijan tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseen käyttämien materiaalien kustannukset, laitteet , laitokseen asennetut mekanismit jne. .. ottaen huomioon Venäjän federaation alueelle tuoduista materiaaleista ja laitteista maksetut tullit ja maksut, toimituskulut, urakoitsijan kulut tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, valtakirjojen hankkimisesta, testaukset, tarkastukset, johtopäätökset jne.
3.5. Enintään 20 (kahdenkymmenen) päivän kuluessa siitä, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja toimeksisaaja on laskuttanut tilaajalle tässä sopimuskohdassa määritellyn summan, tilaaja maksaa urakoitsijalle ennakkomaksun, jonka määrä on 30 % (kolmekymmentä prosenttia) hankedokumentaation kehittämiskustannuksista ja 30 % (kolmekymmentä prosenttia) rakennus- ja asennustöiden kustannuksista, nimittäin: ___________
3.6. Tilaaja maksaa urakoitsijalle enintään 20 (kahdenkymmenen) päivän kuluessa siitä päivästä, jona osapuolet ovat allekirjoittaneet hankedokumentaation hyväksymistodistuksen, 65 % (kuusikymmentäviisi prosenttia) hankedokumentaation kehittämiskustannuksista, ts. : _________.
3.7. Tilaaja maksaa urakoitsijalle 65 % (kuusikymmentäviisi prosenttia) rakennus- ja asennuskustannuksista enintään 20 (kahdenkymmenen) päivän kuluessa siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet rakennus- ja asennustöiden vastaanottotodistuksen. toimii, nimittäin: _______.
3.8. Varmistaakseen urakoitsijan takuuvelvoitteensa Kiinteistön käytön aikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamiseksi oikea-aikaisesti, kolmen vuoden kuluessa, tilaaja pidättää Vakuusmaksun, joka on 10 (kymmenen) % kokonaiskustannuksista. Sopimuksesta, nimittäin: ___________ (_________) ruplaa. Tilaaja maksaa urakoitsijalle vakuuden tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla.

ARTIKLA 4 TYÖN TOTEUTTAMISEN EHDOT
4.1. Urakoitsijan on suoritettava kaikki tämän sopimuksen mukaiset työt ja luovutettava ne Asiakkaalle kaikkien suoritettujen töiden vastaanottotodistuksen mukaisesti viimeistään "___" _____________ 200__.
4.2. Tilaaja toimittaa kohteen Toimeksisaajalle viimeistään 5 (viiden) päivän kuluessa siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Töiden valmistumispäivä on päivä, jolloin työt toimitetaan laitoksella tilaajalle ja kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hyväksymistodistuksen kaikista valmistuneista töistä.
4.3. Asiakkaan pyynnöstä suoritusta Sopimuksen voimassaoloaikana lisätyötä tai töiden laajuuden muutoksista, tällaisten töiden ajoituksista ja kustannuksista ovat sopineet osapuolet ja ne vahvistetaan Sopimuksen lisäsopimuksilla.
4.4 Mikäli urakoitsija suorittaa työt ennenaikaisesti, tilaajalla on tässä sopimuksessa määrätyistä määräajoista poiketen oikeus yksipuolisesti ja ilman oikeudenkäyntiä irtisanoa tämä sopimus lähettämällä kirjallinen huomautus urakoitsijalle ja palkata toinen urakoitsija suorittamaan työt loppuun. , ja myöhemmin tästä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen.

ARTIKLA 5 MAKSUEHDOT
5.1. Tämän sopimuksen mukaiset maksut suoritetaan alkuperäisten laskujen perusteella, jotka on siirrettävä Asiakkaalle viimeistään 5 (viisi) arkipäivää ennen maksun eräpäivää. Toimeksisaajan viivästyminen alkuperäisen laskun toimittamisessa oikeuttaa työnantajan pidättämään asianomaisen maksun viivästysajan mukaisessa suhteessa; Tässä tapauksessa asiakkaalle ei sovelleta sanktioita.
5.2. Toimeksisaaja on velvollinen toimittamaan Asiakkaalle kaikki Venäjän verolainsäädännön edellyttämät asiakirjat. Jos Toimeksisaaja ei toimita Venäjän verolainsäädännön edellyttämiä asiakirjoja (toimittaa virheellisesti laadittuja asiakirjoja) tai ei toimita niitä ajoissa, tilaajalla on oikeus keskeyttää tämän sopimuksen mukaiset maksut, kunnes toimeksisaaja toimittaa kaikki vaaditut dokumentit, ilman, että asiakkaalle määrätään seuraamuksia.
5.3. Maksupäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin varoja veloitetaan Asiakkaan tililtä.
5.4. Tämän sopimuksen mukaisen rahavaatimuksen oikeuden luovuttaminen on mahdollista vain, jos osapuolet ovat etukäteen allekirjoittaneet asianomaisen Lisäsopimuksen. Ainoastaan ​​Lisäsopimuksen allekirjoittaminen on Asiakkaan asianmukainen ilmoitus (suostumus) vaatetusoikeuden siirtymisestä Toimeksisaajalta kolmannelle osapuolelle. Jos tätä ehtoa rikotaan, Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä täyttämästä velvoitteitaan kolmannen osapuolen hyväksi.
5.5. Varmistaakseen urakoitsijan takuuvelvoitteensa Kiinteistön käytön aikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamiseksi oikea-aikaisesti, kolmen vuoden kuluessa, tilaaja pidättää Vakuusmaksun, joka on 10 (kymmenen) % kokonaiskustannuksista. sopimuksesta.
Osapuolilla on oikeus kuitata tasalaatuisia vastavaateita ilman rahallista maksua asianomaisen osapuolten allekirjoittaman kuittaustodistuksen perusteella.
Jos Urakoitsija ei poista laitoksessa havaittuja puutteita ja puutteita 3 (kolmen) vuoden kuluessa, niin pian kuin mahdollista, mutta joka tapauksessa enintään 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on havainnut ne, tilaaja on oikeus poistaa havaitut puutteet ja puutteet itsenäisesti tai muiden organisaatioiden toimesta Vakuusmaksun kustannuksella, vastaavasti alentamalla Toimeksisaajalle maksettavan vakuuden määrää. Mainitun pidätyksen tapauksessa Omistaja lähettää Toimeksisaajalle kirjallisen pidätysilmoituksen, johon on liitetty laskelma pidätetyistä määristä.
Mikäli Toimeksisaaja täyttää otetut takuuvelvoitteet asianmukaisesti, osapuolet allekirjoittavat takuuvelvoitteiden hyväksymistodistuksen 4 (neljän) kuukauden välein. Tilaaja maksaa urakoitsijalle _____ (____) ruplaa vakuusmaksusta enintään 20 (kahdenkymmenen) päivän kuluessa siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet takuuvelvoitteiden hyväksymistodistuksen.
Mikäli Toimeksisaaja on täyttänyt takuuvelvoitteensa virheellisesti ja Asiakas on tehnyt vähennyksen vakuusmaksusta, alennetaan vastaavasti Asiakkaan viimeisten 4 (neljän) kuukauden tulosten perusteella maksettavaa summaa. Tällöin urakoitsijalle maksettava summa on ilmoitettava asianomaisessa takuun vastaanottotodistuksessa.

6 ARTIKLA OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET
6.1. Sopimuksen toteuttamiseksi urakoitsija:
6.1.1. Suorittaa tämän sopimuksen mukaisia ​​töitä käytettävissä olevien varojen perusteella luvat, erityisesti SRO-sertifikaatit.
6.1.2. Suorittaa hankinnan, toimituksen, tullimaksujen ja materiaalien varastoinnin, purkamisen, vastaanottamisen, varastoinnin ja Töiden suorittamiseen tarvittavien materiaalien ja laitteiden toimituksen, jotta urakoitsija voi suorittaa tämän sopimuksen mukaisia ​​töitä.
6.1.3. Suorittaa omalla ja omilla materiaaleillaan (välineillään) kaikki Työt tämän sopimuksen liitteiden mukaisesti tämän sopimuksen laajuudessa ja tässä sopimuksessa määrätyissä määräajoissa ja toimittaa työn kokonaisuudessaan Asiakkaalle. Hän kantaa rakennustyömaan ylläpidon taakan.
6.1.4. Varmistaa kiinteistön ja kiinteistössä sijaitsevan omaisuuden turvallisuuden, kantaa riskin sen vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta, kunnes Kiinteistö on luovutettu Asiakkaalle kaikkien suoritettujen töiden vastaanottotodistuksella.
6.1.5. Suorittaa järjestelmällisen ja töiden päätyttyä kiinteistön ja laitoksen välittömässä läheisyydessä olevien teiden loppusiivouksen rakennusjätteistä, ylimääräisistä materiaaleista ja tuotteista, suorittaa kiinteän yhdyskuntajätteen poiston, kausittaista puhdistusta alue lumelta tai pudonneilta lehdiltä, ​​purkaa ja poistaa rakennuskalustoa ja roskat laitoksesta. Jätteiden ja jätteiden hävittämisestä huolehtii urakoitsija omalla kustannuksellaan.
6.1.6. Varmistaa tarvittavien palontorjuntatoimenpiteiden ja turvatoimien toteuttamisen ympäristöön työjakson aikana. Urakoitsija on vastuussa lain ja muiden ympäristönsuojelua koskevien säädösten vaatimusten rikkomisesta työn aikana.
6.1.7. Sitoutuu koordinoimaan Hankedokumentaation Asiakkaan ja valtion valvontapalvelujen sekä Vuokranantajan kanssa ja toimittamaan Asiakkaalle määritellyn hyväksynnän vahvistavat asiakirjat ennen "___" ____________ 200___.
6.1.8. Toimittaa kaikki apumateriaalit, improvisoidut välineet ja työkalut, joita ei ole mainittu sopimuksessa (liitteet), mutta jotka ovat välttämättömiä sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseksi ja tilan toimittamiseksi oikea-aikaisesti työn vastaanottotodistuksen mukaisesti. Vastaa Asiakkaalle alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan.
6.1.9. Suorittaa Tilaajan pyynnöstä olemassa olevan rakennuksen rakenteiden kantokyvyn selvityksen osana kohdassa 3.1 säädettyä korvausta. Sopimus.
6.1.10. Saa yhdessä Asiakkaan kanssa Sopimuksen mukaisen korvauksen puitteissa tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseen tarvittavat tekniset ehdot JSC Mosenergo, Vodokanal ja tarvittaessa Asiakkaan ohjeiden mukaan myös Mosteploenergo.
6.1.11. Siirtää suunnitteluorganisaatiolle Asiakkaan hyväksymät dokumentaatiot projektin kehittämistä varten.
Saa Asiakkaalta ja valtion valvonta- ja valvontapalveluilta tarvittavat hyväksynnät ja luvat Töiden suorittamiseen. Tarjoaa Teosten tuotannon tekijänvalvonnan.
6.1.12. On velvollinen toteuttamaan hankkeen ja voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisia ​​toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi kiinteistön sisällä ja ulkopuolella ja välttämään vammoja tai vahinkoja kansalaisille tai heidän henkilökohtaiselle omaisuudelleen ympäristön saastumisesta, melusta tai muista aiheutuvista syistä. urakoitsijan töiden toteuttamisesta.
6.1.13. Sitoutuu itsenäisesti ja omalla kustannuksellaan koordinoimaan korjaus- ja rakennustöiden toteutusta sisäänrakennetun yläpuolella olevissa taloissa asuvien yksityishenkilöiden kanssa sekä sisäänrakennettujen kohteiden, talotoimikuntien, asumis- ja kunnallispalvelujen, DEZ:n jne.
6.1.14. Huolehtii omalla kustannuksellaan kaikki Töiden suorittamiseen liittyvät tarpeet sähkö-, vesi-, puhelin- ja telefaksiviestinnässä, viemäröinnissä, lämmönjakelussa jne., mukaan lukien tilapäisten yhteyksien vetäminen, koordinointi hallintoelinten kanssa ja maksut käyttää kaupunkiorganisaatioiden erillisillä tileillä, mukaan lukien tämän Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalle myönnettyjen kaupunkiorganisaatioiden tilien tässä kappaleessa määritellyistä palveluista maksettujen maksujen korvaaminen.
6.1.15. Tekee omalla kustannuksellaan vähennyksiä UGPS:lle, Moskovan IGASN:lle ja muut tarpeelliset maksut, jotka liittyvät urakoitsijan tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseen.
6.1.16. Tekee kaikentyyppiset vakuutukset tämän sopimuksen 12 artiklan mukaisesti.
6.1.17. Sitoutuu varmistamaan vastaanottotoimikunnan suorittamien töiden toimituksen ennen "___" _____________ 200__.
6.1.18. Nostaa urakoitsijalle kuuluvan kiinteistön rakennustyömaalta ennen kuin kaikki tehdyt työt on toimitettu vastaanottotodistuksen mukaisen työn kokonaisuudessaan.

6.2. Sopimuksen täyttämiseksi Asiakas:
6.2.1. sitoutuu suorittamaan maksuja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
6.2.2. Toimittaa Urakoitsijalle 5 (viiden) arkipäivän kuluessa tämän Sopimuksen allekirjoituspäivästä Kohteen kanssa Todistuksen mukaisesta pääsystä Kohteeseen työn suorittamista varten.
6.2.3. Suorittaa töiden suorittamisen teknistä valvontaa puuttumatta urakoitsijan operatiiviseen ja taloudelliseen toimintaan, nimittäin:
- valvoo suoritetun työn laatua ja ajoitusta;
- suorittaa urakoitsijan käyttämien materiaalien laadunvalvonnan;
- valvoo työn tuotantotekniikan noudattamista;
6.2.4. Mikäli työn aikana havaitaan poikkeamia Sopimuksen ehdoista, Tilaajalla on oikeus vaatia Sopimuksen ehdoista poikkeavilla töillä suoritetun työn lopettamista ja niiden korjaamista Urakoitsijan kustannuksella.
6.2.5. Asiakas voi tehdä muutos- ja lisäysehdotuksia sekä hyväksymättömään että hyväksyttyyn projektidokumentaatioon.

Suunnittelu- ja rakentamissopimuksen jatkaminen:

Sopimus nro.

hankedokumentaation kehittämiseen

LLC "Ivanov", jäljempänä "asiakas", jota edustaa toisaalta johtaja Ivanov I.I., joka toimii peruskirjan perusteella, jaLLC "Petrov-Proekt" (NP SRO "Interregional Association of Designers"; SRO:n todistus nro ________, päivätty _____ 2012), jäljempänä "urakoitsija", jota edustaa johtaja Petrov P.P., joka toimii peruskirjan perusteella, ja toisaalta (jota kutsutaan yhteisesti osapuoliksi), ovat tehneet tämän sopimuksen seuraavasti:

1. Sopimuksen kohde

1.1. Tilaaja ohjeistaa ja urakoitsija sitoutuu suorittamaan joukon töitä ja palveluita laitoksen suunnittelun ja työasiakirjan kehittämiseksi ja hyväksymiseksi:Automaattinen höyry- ja kuumavesikattila hätäpolttoainetaloudella (jäljempänä työ tai dokumentaatio).

1.2. Toimeksisaaja laatii dokumentaation seuraavien pohjalta:

- Tehtävät laitoksen suunnitteluun, joka on tämän sopimuksen liite 1;

- Asiakkaan toimittamat suunnittelun lähtötiedot tämän sopimuksen liitteen nro 1 kohdan 9 mukaisesti;

- Asiakkaan toimittamat teknisten selvitysten tulokset tämän sopimuksen liitteen 1 kohdan 10 mukaisesti.

1.3. Tilaajan on toimitettava tämän sopimuksen liitteen nro 1 mukaiset suunnittelun lähtötiedot ja teknisten tutkimusten tulokset 30 ja 45 päivän kuluessa tämän sopimuksen tekopäivän mukaan.

1.4. Tämän sopimuksen mukaisesti suoritettavien töiden on täytettävä säädösasiakirjojen vaatimukset, Venäjän federaation kaupunkisuunnittelusäännöstö, Venäjän federaation hallituksen asetus nro 87, 16. helmikuuta 2008, aluekehitysministeriön määräys. Venäjän federaatio nro 108, 2. huhtikuuta 2009, muut Venäjän federaation sovellettavat säädökset, jotka koskevat rkoostumusta, sisältöä ja toteutusta sekä laitoksen suunnittelutoimeksiantoa, joka on liite nro 1 tähän sopimukseen.

1.5. Urakoitsija sitoutuu Tilaajan avustuksella järjestämään ja antamaan täyden tuen suunnittelu- ja arviodokumentaation Valtion Asiantuntijalle, jonka jälkeen tulee pakollinen vastaanottaa myönteinen johtopäätös.

2. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

2.1. Asiakas sitoutuu:

2.1.1. Hyväksy ajoissa tämän sopimuksen mukaisesti suoritettu Työ ja maksa siitä.

2.1.2. Tarjoa Urakoitsijalle tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamiseen tarvittavat asiakirjat ja tiedot sekä vastaa niiden täydellisyydestä ja oikeellisuudesta.

2.1.3. Tarkastella, hyväksyä, hyväksyä ja hyväksyä Sopimuksen määrittelemien ehtojen mukaisesti toimeksisaajan toimittamat materiaalit ja asiakirjat, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteeseen.

2.1.4. Jos tilaaja on vastaanottanut alkuperäiset tiedot ajoissa, hän on velvollinen toimittamaan toimeksisaajalle jäljennöksen jokaisesta vastaanottamasta asiakirjasta kahden työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta tämän sopimuksen kohdassa 1.2 määrätyllä tavalla. Mikäli asiakirjojen vaatimukset eivät vastaa Urakoitsijan kehittämiä suunnitteluratkaisuja, sovitaan yhdessä töiden laajuus ja ajoitus Dokumentaation korjaamiseksi tätä sopimusta muuttamalla sekä maksetaan myös tehdyt työt.

2.1.5. Mikäli Dokumentaatiota on tarpeen käsitellä tai korjata omasta aloitteestaan, määritetään yhdessä Urakoitsijan kanssa määriteltyjen Töiden laajuus ja kustannukset sekä asetetaan niiden toteuttamisen ja maksamisen ehdot asiaa koskevassa Lisäsopimuksessa.

2.1.6. Auttaa Urakoitsijaa Töiden suorittamisessa Sopimuksen määräämässä laajuudessa ja ehdoin.

2.1.7. Käytä Sopimuksen nojalla laadittua Dokumentaatiota vain tässä sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin, älä luovuta sitä kolmansille osapuolille äläkä luovuta sen sisältämiä tietoja ilman toimeksisaajan suostumusta.

2.2. Urakoitsija sitoutuu:

2.2.1. Täyttää tämän sopimuksen ehtojen, laitoksen suunnittelutoimeksiannon (Liite nro 1), lähtötietojen, teknisten selvitysten tulosten ja lupien mukaiset velvoitteet.

2.2.2. Ilmoita 5 (viiden) työpäivän kuluessa kunkin lähde- tai lupaasiakirjan vastaanottamisesta Asiakkaalle kirjallisesti, jos tämän asiakirjan vaatimusten tai ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia osapuolten hyväksymien ja toimeksisaajan kehittämien suunnitteluratkaisujen välillä. Tällaisten epäjohdonmukaisuuksien esiintyessä katsotaan, että asiakas ei ole siirtänyt asiakirjaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisten seurausten alkaessa.

2.2.3. Siirrä valmis Työ Asiakkaalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2.2.4. Korjaa ja täydentää Töitä Tilaajan kirjallisten kohtuullisten huomautusten mukaisesti omalla kustannuksellaan, jos virheet ovat aiheutuneet urakoitsijan tuottamuksesta, eivätkä Tilaajan huomautukset ole ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa. Osapuolet asettavat tässä kohdassa määritellyt määräajat muutosten ja lisäysten tekemiselle kullekin tapaukselle erikseen korjausten ja lisäysten määrästä ja luonteesta riippuen. Jos Asiakkaan ohjeet ylittävät tämän sopimuksen kohteen, osapuolet allekirjoittavat tähän sopimukseen liitteen, jossa määritellään vaadittavien lisätöiden laajuus, valmistumisajat ja maksuehdot.

2.2.5. Töiden ja/tai kunkin vaiheen valmistuttua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti luovuttaa Asiakkaalle vastiketta varten työn tulos sekä vastaanottotodistus tehdystä työstä tällä tavalla ja ehdoin sopimus.

2.2.6. Sopimuspuolten lisäksi omalla kustannuksellaan poistamaan puutteet ja täydentämään dokumentaatiota koordinoivien organisaatioiden huomautuksista, mikäli viimeksi mainitut ovat seurausta Toimeksisaajan virheestä tai puutteellisuudesta.

2.2.7. Korjaa omalla kustannuksellaan Tilaajan tai valtuutettujen valtion elinten huomautusten mukaisesti, jos virheitä on tehty urakoitsijan tuottamuksesta.

2.2.8. Älä siirrä tämän sopimuksen mukaisesti laadittua Dokumentaatiota kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan suostumusta.

2.2.9. Ilmoittaa Asiakkaalle tämän pyynnöstä tämän sopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta.

2.2.10. Ilmoitettava kirjallisesti Asiakkaalle hyvissä ajoin olosuhteista, jotka estävät Toimeksisaajaa täyttämästä sopimusvelvoitteitaan.

2.2.11. Urakoitsija käyttää oman harkintansa mukaan Töiden ja/tai osan suorittamiseen kolmansia osapuolia solmimalla heidän kanssaan asiaankuuluvat alihankintasopimukset. Vastuu Tilaajaa kohtaan Töiden laadusta ja alihankkijan valinnasta on tällöin urakoitsijalla.

2.3. Osapuolet vahvistavat, että muutosten tekeminen Dokumentaatioon sekä muihin asiakirjoihin (alkutiedot, teknisten selvitysten tulokset) on mahdollista vain sovittaessa etukäteen Asiakkaan pääinsinöörin kanssa.

3. Työn suorittamisen menettely ja ehdot

3.1. Urakoitsija alkaa toteuttaa tätä sopimusta sen tekemishetkestä lähtien ellei tämän sopimuksen ehdoista muuta johdu.

3.2. Toimeksisaaja tekee hanketta edeltävät selvitykset 30 (kolmekymmentä) päivää

3.3. Toimeksisaajan tämän sopimuksen liitteen nro 1 kohdan 11 mukaisesti kehittämät alustavat suunnittelutiedot on toimitettava tilaajalle 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa tämän sopimuksen tekopäivästä alkaen. Asiakas sitoutuu 10 (kymmenen) päivän kuluessa harkita määritettyjä lähtötietoja, hyväksyä tai lähettää kommentteja Toimeksisaajalle.

3.4. Suunnittelu- ja työasiakirjojen kehittäminen on suoritettava 110 (sadankymmenen) päivän kuluessa tämän sopimuksen tekopäivästä alkaen.

3.5. Urakoitsija luovuttaa Asiakkaalle valmiita ja asianmukaisesti toteutettuja töitä 3 (kolme) kappaleena tämän sopimuksen mukaisella tavalla ja ehdoilla. Lisäksi toimeksisaaja toimittaa Asiakkaalle 1 (yksi) kappaleen sähköisessä muodossa muodossa PDF.

3.6. Hankedokumentaation valtiontutkinnon läpäisyn määräaika on vahvistettu 60 (kuusikymmentä) päivän kuluessa siitä hetkestä, kun Tilaaja on hyväksynyt suunnittelu- ja arviodokumentaation sekä koko valtiontarkastukseen vaadittavan asiakirjasarjan valmiuden tämän sopimuksen liitteen 1 kohdan 33 mukaisesti.

3.7. Urakoitsija sitoutuu sovittamaan hankkeen osat Tilaajan valtuutettujen palvelujen kanssa ennen valtiotarkastusta.

3.8. Toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan tarvittavat hankedokumentaation hyväksynnät valtuutettujen valtion elinten ja paikallisviranomaisten kanssa.

3.9. Urakoitsija sitoutuu tilaajan avustuksella järjestämään ja toteuttamaan täyden tuen suunnittelu- ja arviodokumentaation valtiontarkastukselle, jonka jälkeen saadaan myönteinen johtopäätös. Mikäli toimeksisaaja saa Valtion Asiantuntijalta kielteisen päätelmän, se sitoutuu poistamaan huomautukset, jos huomautukset liittyvät toimeksisaajan tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen, ja toimittamaan asiakirjat valtion asiantuntemuksen uudelleen suorittamista varten. 15 (viidentoista) arkipäivän kuluessa.

3.10. Valtuutettujen valtion elinten ja kuntien hankkeen hyväksymispalvelut sekä suunnittelu- ja arviodokumentaation valtiontarkastuksen kustannukset maksaa Asiakas.

3.11. Töiden kestoon ei lasketa aikaa, joka kuluu Toimeksisaajan dokumentaation hyväksymiseen Tilaajan palveluiden, valtuutettujen valtion elinten ja kuntien kanssa.

3.12. Jos asiakas ei noudata asetettuja määräaikoja:

Alustavien tietojen ja teknisten tutkimusten tulosten tarjoaminen;

Töiden vastaanottaminen (hyväksymistodistuksen oikea-aikainen allekirjoittaminen tai perustellun vastalauseen esittäminen sen allekirjoittamista vastaan);

Valtiontutkintoon vaadittavien asiakirjojen valmius Suunnittelutoimeksiannon kohdan 9, 10, 33 mukaisesti, joka on tämän sopimuksen liite 1;

Maksu suoritetuista töiden vaiheista;

Tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamisen määräaikoja siirretään vastaavasti siltä ajalta, kun Asiakas on viivästynyt täyttämään tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa ilmoittamalla Asiakkaalle kirjallisesti sopimuksen jatkamisen syistä ja ehdoista ja/tai sen yksittäisiä vaiheita.

3.13. Kun Työ suoritetaan useassa vaiheessa, ensimmäisen vaiheen työn aloituspäivä on ennakkomaksun vastaanottamispäivä ja seuraavan vaiheen työn alkamispäivä on työpäivän työn maksupäivä. edellisessä vaiheessa, ellei osapuolten sopimuksesta muuta johdu.

3.14. Työn ja/tai sen vaiheiden vastaanottaminen vahvistetaan tilaajalta allekirjoittamalla vastaanottotodistus seuraavassa järjestyksessä:

3.14.1. Toteutetaan Toimeksisaajan esittämän Työn tulosten ja/tai sen vaiheiden huomioiminen Tilaajan toimesta 10 (kymmenen) arkipäivän kuluessa työpaketin vastaanottopäivästä alkaen.

3.14.2. Tilaaja on edellä mainitun ajan kuluessa velvollinen allekirjoittamaan töiden vastaanottotodistuksen ja lähettämään yhden kopion urakoitsijalle tai antamaan hänelle perustellun kieltäytymisen töiden ja/tai sen vaiheiden vastaanottamisesta.

3.14.3. Jos tilaaja kieltäytyy ottamasta työtä vastaan, osapuolet laativat 2 työpäivän kuluessa siitä, kun urakoitsija on saanut perustellun kieltäytymisen, lain, jossa on luettelo puutteista, tarvittavista parannuksista ja niiden toteuttamisen määräajoista. Osapuolet asettavat aikarajan olemassa olevien puutteiden täydentämistä ja korjaamista varten kullekin yksittäistapaukselle parannusten ja korjausten määrän ja luonteen mukaan.

3.14.4. Toimeksisaaja toimittaa tilaajalle loput suunnitteluasiakirjat viiden työpäivän kuluessa allekirjoitetun vastaanottotodistuksen vastaanottamisesta.

3.14.5. Kohdassa 3.14.1 määritellyn määräajan umpeuduttua, perustellun kieltäytymisen puuttuessa, Työ katsotaan Tilaajan hyväksymäksi ja maksettavaksi yksipuolisen vastaanottotodistuksen perusteella.

3.15. Teoksen vastaanottamisesta kieltäytymisen perusteena on se, että työ ei ole tämän sopimuksen vaatimusten ja ehtojen mukainen.

4. Työkustannukset ja maksumenettely

4.1. Tässä sopimuksessa määrättyjen suunnittelutöiden kustannukset määräytyvät sopimuspuolten kesken tämän sopimuksen liitteenä 2 olevan suunnittelutyöarvion perusteella.

4.2. Osapuolten sopimana tämän sopimuksen mukaisten töiden hinta on ______ ruplaa, ALV ei sisälly hintaan.

4.3. Tämän sopimuksen mukaiset työkustannukset eivät ole arvonlisäveron (alv) alaisia, kun Toimeksisaaja käyttää yksinkertaistettua verotusjärjestelmää pykälän 2 momentin perusteella. Venäjän federaation verolain 2 osan 26.2 luvun 346.11.

4.4 Tämän sopimuksen mukainen maksu sisältää ennakkomaksun ______ ruplaa.

4.5. Tilaaja sitoutuu tämän sopimuksen liitteen 1 kohdan 11 mukaisesti hyväksymään urakoitsijan kehittämät alustavat suunnittelutiedot, tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle __________ ruplaa.

4.6. Asiakkaan allekirjoitettua kehitetyn suunnittelun ja työasiakirjojen vastaanottotodistuksen, tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle _____________ ruplaa.

4.7. Jäljellä oleva määrä ___________ ruplaa Tilaaja maksaa urakoitsijalle 10 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut hankedokumentaation valtion asiantuntijalausunnon.

4.8. Maksupäivä on päivä, jolloin varat on saapunut toimeksisaajan tilille.

5. Osapuolten vastuu

5.1. Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta osapuolet ovat vastuussa Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Toimeksisaaja ei ole vastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, jos se johtuu Tilaajan toiminnasta tai toimimattomuudesta, joka on johtanut omien tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamatta jättämiseen Toimeksisaajaa kohtaan.

5.3. Mikäli tilaaja rikkoo työn maksuehtoja (asianomaisessa vaiheessa), hänen on maksettava urakoitsijalle sakkoa 0,03 % velasta jokaiselta maksuviivästyspäivältä, mutta enintään 10 % velasta. tämän sopimuksen määrästä.

5.4. Mikäli suoritettujen töiden (osan ja/tai vaiheen) maksu viivästyy, alku- ja/tai lupien toimittaminen viivästyy yli 14 (neljätoista) pankkipäivää, on toimeksisaajalla oikeus keskeyttää sopimuksen toteuttaminen. Toimii suunnitteluvaiheen kaikissa vaiheissa aina sopimuksen allekirjoittamiseen asti lisäehdot ja töiden valmistumisen määräajat.

5.6. Mikäli Urakoitsija rikkoo tässä sopimuksessa asetettuja Työn ja/tai sen vaiheen toimittamisen määräaikoja urakoitsijan tuottamuksesta, Urakoitsija on velvollinen maksamaan tilaajalle sakkoa, joka on 0,03 % myöhäisen vaiheen kustannuksista. työstä jokaiselta viivästyneeltä päivältä, mutta enintään 10 % tämän sopimuksen määrästä.

5.7. Sakkojen maksaminen ei vapauta osapuolia luontoissuorituksen suorittamisesta. Rangaistuksen vapaaehtoinen tunnustaminen on niiden vastaanottaminen sen osapuolen tilille, joka on esittänyt kirjallisen pyynnön ja perustelut niiden perimiselle.

5.8. Osapuolet voivat vapautua vastuusta ylivoimaisen esteen sattuessa ja muissa osapuolten tahdosta riippumattomissa tapauksissa, jos osapuolen ei voida odottaa ottavan näitä olosuhteita huomioon sopimusta tehdessään tai välttävän tai voittavan nämä olosuhteet tai seuraukset.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan erityisesti seuraavat tapahtumat: tulva, maanjäristys, tulipalo ja muut luonnonkatastrofit, sota, vihollisuudet, viranomaisten ja hallinnon toimet, jotka vaikuttavat velvoitteiden suorittamiseen.

Todisteet yllä olevien olosuhteiden olemassaolosta ja niiden kestosta ovat valtuutettujen organisaatioiden myöntämät todistukset Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ylivoimaisen esteen kohteena olevan osapuolen on välittömästi ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle sähkeellä tai kirjeellä, mm. sähköpostilla tai faksilla ylivoimaisen esteen tyypistä ja mahdollisesta kestosta sekä muista sopimusvelvoitteiden täyttämisen estäviä olosuhteista. Jos edellä mainittujen olosuhteiden esiintymisestä ei ilmoiteta ajoissa, ei ylivoimaisen esteen kohteena olevalla ole oikeutta vedota siihen, paitsi jos ylivoimainen este estää ilmoituksen lähettämisen ajoissa.

5.9. Ylivoimaisen esteen ja muiden vastuusta vapauttavien olosuhteiden aikana osapuolten velvoitteet keskeytyvät. Jos tämän artiklan mukaiset olosuhteet kestävät yli 60 (kuusikymmentä) kalenteripäivää, osapuolten on päätettävä tämän sopimuksen kohtalosta. Jos sopimukseen ei päästä, on ylivoimaisen esteen kohteena olevalla osapuolella oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti (kirjeellä, sähkeellä, faksilla, sähköpostilla) toiselle osapuolelle 10 (kymmenen) kalenteripäivän kuluessa. ennen lopettamista. Samanaikaisesti Urakoitsija on velvollinen palauttamaan kaikki hänen aiemmin vastaanottamansa maksut, joita Työn suorittaminen ei ole vahvistanut, Tilaajan tilille saman ajan kuluessa.

6. Osapuolten suhteet.

Sopimuksen muuttamisen ja irtisanomisen menettely

6.1. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset muutokset ja lisäykset tehdään lisäsopimuksella Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ellei tämän sopimuksen ehdoista muuta johdu.

6.2. Osapuolilla on harkintansa mukaan ja yhteisellä sopimuksella oikeus muuttaa tai irtisanoa tätä sopimusta. Muutokset tämän sopimuksen ehtoihin ja sen irtisanominen tehdään kirjallisesti Lisäsopimuksen tai Sopimuksen muodossa, jonka osapuolet tai heidän valtuuttamansa edustajat allekirjoittavat.

6.3. Tilaajan pyynnöstä tämä sopimus voidaan irtisanoa ennenaikaisesti yksipuolisesti, jos Urakoitsija on omasta syystään olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja työn / sen yksittäisten vaiheiden oikea-aikaisesta toimittamisesta (yli kuukausi).

6.4 Toimeksisaajan pyynnöstä tämä sopimus voidaan irtisanoa ennenaikaisesti yksipuolisesti, jos Asiakas ei ole täyttänyt ennakkomaksuvelvollisuuttaan ajallaan tai ei ole maksanut ennakkoa kokonaisuudessaan (maksuviivästys yli 3 kuukautta), ei ole siirsi alkuperäisen lupaasiakirjan (viive yli 3 kuukautta).

Näissä tapauksissa Toimeksisaaja/Asiakas varoittaa sopimuspuolta kirjallisesti tällaisista rikkomuksista ja pyytää korjaamaan ne kohtuullisessa ajassa tai ilmoittaa tämän sopimuksen irtisanomisesta 30 päivää ennen sen päättymistä.

6.5. Mikäli Työ lopetetaan tai keskeytyy tämän sopimuksen nojalla (Tilaajan aloitteesta, osapuolten sopimuksesta, muilla tässä sopimuksessa ja voimassa olevassa lainsäädännössä määrätyin ehdoin), tilaaja on velvollinen hyväksymään urakoitsijalta Hyväksymistodistuksen mukaisesti Työ siinä määrässä, jossa se oli saatu päätökseen tämän sopimuksen irtisanomishetkellä ja maksaa urakoitsijan määrittämät kustannukset, jotka perustuvat tosiasiallisesti suoritetun työn määrään, tämän sopimuksen ehtoihin ja hintaan, ennakkoon Asiakkaan suorittamat maksut. Tilaajan suorittama maksu ja urakoitsijan siirto keskeneräisistä töistä suoritetaan tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Toimeksisaaja siirtää keskeneräiset työt 1. kappaleena paperilla.

6.6. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, joilla on sama oikeusvoima, yksi kummallekin osapuolelle.

6.7 Kaikki ilmoitukset, viestit, vaatimukset, jotka jompikumpi osapuoli lähettää tähän sopimukseen liittyen, on tehtävä kirjallisesti ja katsotaan asianmukaisesti siirretyiksi, jos ne:

luovutetaan henkilökohtaisesti;

Lähetetty kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella.

Kiireellisissä tapauksissa Osapuolilla on oikeus lähettää toisilleen tarvittavat ilmoitukset, reklamaatiot ja viestit sähköpostitse ja/tai faksitse. Yhteisissä tuotantokokouksissa tehdyt päätökset, jotka on otettu huomioon asianomaisissa osapuolten allekirjoittamissa pöytäkirjoissa, sitovat osapuolia. Kokousten lopussa tehdyt päätökset, jotka ylittävät sopimusvelvoitteiden soveltamisalan, on myöhemmin virallistettava asiaa koskevien lisäsopimusten muodossa.

6.8 Osapuolet ryhtyvät toimenpiteisiin tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, muuttamisesta tai irtisanomisesta aiheutuvien riitojen ratkaisemiseksi suoraan osapuolten valtuutettujen edustajien välisillä suorilla neuvotteluilla.

6.9 Osapuolet sopivat tämän sopimuksen liitteiden ja sopimusten ehdoista neuvotellessaan kirjeitse tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti (mukaan lukien vaateet) sekä ratkaistakseen tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen liittyviä kysymyksiä, jotka sopivat tämän sopimuksen liitteiden ja sopimusten ehdoista. harkinta-aika enintään 7 ja (seitsemän) arkipäivää. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen erimielisyyksistä, riita siirretään Samaran alueen kauppa- ja teollisuuskamarin välimiesoikeuteen.

7. Erityisehdot

7.1. Asiakas saa oikeuden käyttää tämän Sopimuksen mukaisesti kehitettyä Dokumentaatiota vasta sen jälkeen, kun hän on tehnyt täydelliset selvitykset Toimeksisaajan kanssa.

7.2. Tekijänoikeus tämän sopimuksen mukaisesti kehitettyyn Dokumentaatioon kuuluu Urakoitsijalle ja sen käytöstä Tilaajan toimesta muiden rakennushankkeiden dokumentaation kehittämiseen on aina sovittava urakoitsijan kanssa.

7.3. Toimeksisaaja on mainittava täydellisesti kaikissa julkaisuissa, painetuissa julkaisuissa ja valokuvamateriaaleissa, jotka Tilaaja on tehnyt tämän sopimuksen kohteena olevasta kohteesta. Jos jatkosuunnittelu perustuu urakoitsijan tämän sopimuksen mukaisesti kehittämiin materiaaleihin, muihin suunnitteluorganisaatioihin, tilaaja on velvollinen ottamaan urakoitsijan mukaan tekijän apuun.

7.4 Osapuolella on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella.

7.5 Kaikki neuvottelut ja kirjeenvaihto, kaupalliset tarjoukset ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista katsotaan pätemättömiksi, jos ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

7.6 Jos jokin tämän sopimuksen artikloista raukeaa, se ei voi olla perusteena muiden kohtien toiminnan keskeyttämiselle. Tässä tapauksessa tämän sopimuksen osapuolet ovat velvollisia sopia hyvissä ajoin uusien määräysten lisäämisestä tämän sopimuksen tekstiin pätemättömien korvaamiseksi.

7.7. Osapuolet vahvistavat ja takaavat, että tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet osapuolten valtuutetut edustajat ja että tämän sopimuksen tekeminen ja sen ehtojen täyttäminen ei ole ristiriidassa osapuolten perustamisasiakirjojen, yhtiön sisäisten asiakirjojen kanssa, ei rikkoa viranomaisten päätöksiä ja/tai muita viranomaisasiakirjoja ja Venäjän federaation lainsäädäntöä.

7.8 Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä toisilleen kaikista maksu- ja postitietojen muutoksista, laillisen osoitteen muutoksista. Vanhoilla osoitteilla ja tileillä tehdyt toimet, jotka on tehty ennen niiden muutoksista ilmoittamista, huomioidaan velvoitteiden täyttämisessä asianmukaisella tavalla.