perusteella toimivan henkilön suunnittelutöiden suorittamiseen ja teknisen tuen tarjoamiseen hankedokumentaation hyväksymistä varten, jäljempänä " Asiakas, toisaalta ja perusteella toimivassa henkilössä, jäljempänä " Urakoitsija, toisaalta, jäljempänä "osapuolet", ovat tehneet tämän sopimuksen, jäljempänä " Sopimus" seuraavista asioista:

1. SOPIMUKSEN AIHE

1.1. Tilaaja ohjeistaa ja Urakoitsija sitoutuu omilla ja (tai) ulkoistetuilla voimillaan sopimuksessa määrätyssä ajassa suorittamaan suunnittelutyöt projektidokumentaation kehittämiseksi sekä tarjoamaan teknisiä tukipalveluja Toimeksisaajan laatiman ja tilaajan toimittaman hankedokumentaation hyväksyminen määrätyllä tavalla tilaajan suorittamista varten tilaajan käyttämän muun kuin asuinrakennuksen peruskorjaustöihin. laillisia perusteita ja sijaitsee osoitteessa: (jäljempänä - Objekti). Täysi lista Toimeksisaajan tämän sopimuksen mukaisesti suorittamat suunnittelutyöt ja palvelut on määritelty tämän sopimuksen liitteessä nro 1.

1.2. Tämän sopimuksen kohteena olevan suunnittelun ja teknisen dokumentaation teknisten, taloudellisten ja muiden vaatimusten on oltava SNiP:n ja muiden sovellettavien määräysten mukaisia Venäjän federaatio laitoksen suunnittelun ja teknisen dokumentaation kokoonpanon, sisällön ja toteutuksen osalta.

1.3. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten Asiakas siirtää Toimeksisaajalle tarvittavat lähdeasiakirjat: rakennuksen STT-asiakirjat ja muut tämän sopimuksen liitteessä nro 3 mainitut lähdeasiakirjat. Sopimuksen kohteena oleva hankedokumentaatio kehitetään Asiakkaan alkudokumentaation pohjalta.

1.4. Urakoitsijan suorittaman työn tulos on: seuraava asianmukaisesti sovittu suunnittelu- ja tekninen dokumentaatio: .

1.6. Toimeksisaaja aloittaa tämän sopimuksen mukaisten töiden suorittamisen päivästä, jona se on saapunut toimeksisaajan tilille Raha tämän sopimuksen liitteessä nro 2 määritellyn ensimmäisen ennakkomaksun suuruisena, joka on sopimuksen mukaisen työn alkamispäivä.

1.7. Mikäli Asiakas ei työpäivän kuluessa siitä, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, siirrä toimeksisaajan tilille varoja tämän sopimuksen liitteessä nro 2 määritellyn ensimmäisen ennakkomaksun suuruisena, Sopimuksen mukaisia ​​osapuolten suhteita ei synny ja sen vaikutus päättyy, tämä sopimus katsotaan osapuolten irtisanoutuneeksi.

2. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Asiakas sitoutuu:

2.1.1. Toimita Toimeksisaajalle tämän sopimuksen kohdassa 1.3 määritellyn laitoksen lähdeasiakirjat viimeistään työpäivinä tämän sopimuksen tekemisen jälkeen.

2.1.2. Hyväksy ajoissa tämän sopimuksen mukaisesti suoritetut työt ja maksa niistä.

2.1.3. Suorittaa muita Venäjän federaation siviililain 762 §:ssä määrättyjä tehtäviä.

2.1.4. Tilaajalla on oikeus valvoa tämän sopimuksen toimeenpanossa urakoitsijan työtä.

2.3. Urakoitsija sitoutuu:

2.3.1. Täytä oikea-aikaisesti, ammattimaisesti ja asianmukaisesti tämän sopimuksen ehtojen mukaiset velvoitteet.

2.3.2. Toimita Asiakkaalle asianmukaisesti sovittu suunnittelu- ja tekninen dokumentaatio tässä sopimuksessa määritetyssä määrässä ja määräajoissa.

2.3.3. Noudata Asiakkaan kirjallisesti toimitettuja ohjeita, mukaan lukien muutokset ja lisäykset projektidokumentaatioon, jos ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja Venäjän federaation säädösasiakirjojen kanssa.

2.3.4. Älä tee suunnitteluun ja tekniseen dokumentaatioon muutoksia ilman Asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, jotka vaikuttavat: tilan kokonaiskustannuksiin, arkkitehtuuri- ja suunnittelupäätöksiin;

2.3.5. Ilmoita Asiakkaalle tämän pyynnöstä säännöllisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanon vaiheesta.

2.3.6. Korjaa mahdollisimman lyhyessä ajassa ja omalla kustannuksellaan puutteet ja täydentää suunnittelua ja teknistä dokumentaatiota saatuaan Asiakkaalta kirjallisen reklamaation (huomautukset) urakoitsijan kehittämän dokumentaation laadusta, täydellisyydestä tai vaatimustenvastaisuudesta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2.3.7. Koordinoi valmis suunnittelu ja tekninen dokumentaatio Tilaajan kanssa.

2.3.8. Varmistaa, että kaikki Sopimuksen täytäntöönpanon aikana vastaanotetut asiakirjat on laadittu Asiakkaan nimissä ja huolehtia asiakirjojen siirtämisestä hänelle sekä palauttaa Asiakkaalle tämän sopimuksen irtisanoessa kaikki Asiakkaalta aiemmin saamansa asiakirjat. Asiakkaalle ja hänelle siirto- ja vastaanottotodistuksen mukaisesti viimeistään arkipäiviä ennen sopimuksen irtisanomispäivää.

3. TYÖJEN HINTA JA MAKSUMENETTELY

3.1. Tämän sopimuksen mukaisesti suoritettujen Töiden kokonaiskustannukset ovat osapuolten hyväksymiä yhteisellä sopimuksella (se on sopimusehtoinen) ja ne ovat ruplaa sisältäen ALV (18 %) ruplaa.

3.2. Tämän Sopimuksen mukainen maksu suoritetaan siten, että Asiakas siirtää varoja ruplina Toimeksisaajan selvitystilille tämän maksamista varten laatiman laskun perusteella seuraavasti:

3.2.1. Asiakas siirtää Ruplan suuruisen summan, mukaan lukien ALV (18 %) ruplaa, toimeksisaajan tilille ennakkomaksuna pankkipäivien kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä.

3.2.2. Tilaaja siirtää summan ruplina, mukaan lukien ALV (18 %) ruplaa, toimeksisaajan tilille pankkisiirrolla pankkipäivien kuluessa siitä päivästä, jona toimeksisaaja on toimittanut Asiakkaalle seuraavat asiakirjat: .

3.2.3. Tilaaja siirtää summan ruplina, mukaan lukien ALV (18 %) ruplaa, toimeksisaajan tilille pankkisiirrolla pankkipäivien kuluessa siitä päivästä, jona toimeksisaaja on toimittanut Asiakkaalle seuraavat asiakirjat: .

3.2.4. Tilaaja suorittaa loppumaksun sopimuksen mukaisista töistä tämän sopimuksen liitteessä nro 2 määritellyn summan ruplaa sisältäen arvonlisäveron (18 %) ruplaa pankkipäivän kuluessa siitä, kun Urakoitsija on toimittanut Asiakkaalle tämän sopimuksen kohdassa 1.4 tarkoitetut asianmukaisesti laaditut asiakirjat ja osapuolten allekirjoittama sopimuksen mukaisen työn vastaanottoasiakirja.

3.3. Kaupungin ja Venäjän federaation kiinnostuneiden koordinoivien organisaatioiden ja laitosten laskujen, maksujen, tullien ja muiden maksujen maksaminen Asiakkaan nimissä koordinointiorganisaatioiden palvelujen tarjoamisesta, päätelmien, hyväksyntöjen ja muiden maksujen suorittamisesta. luvat eivät sisälly urakoitsijan tämän sopimuksen mukaisten töiden kustannuksiin. Näiden maksujen määrät on alustavasti ilmoitettu tämän sopimuksen liitteissä nro 1, nro 2.

3.4. Jos tämän sopimuksen mukaisen työn suorittamisen aikana on tarpeen suorittaa lisätyötä, osapuolet määrittävät yhteisen sopimuksen ehtojen mukaisesti kustannukset ja menettelyn niiden toteuttamiseksi, mikä näkyy tämän sopimuksen lisäsopimuksen muodossa.

3.5. Tilaajan maksuvelvollisuuden täyttämispäivä on päivä, jona muut kuin käteisvarat saapuvat Asiakkaan tililtä Toimeksisaajan tilille.

4. EHDOT, TUOTTEIDEN TOIMITUS- JA HYVÄKSYMISMENETTELY

4.1. Yleinen termi sopimuksen mukaisten töiden suorittamisesta päättävät osapuolet ja sen määrä on - kalenterikuukausia tämän sopimuksen kohdassa 1.6 määritellystä töiden alkamispäivästä. Sovittu suunnittelu- ja tekninen dokumentaatio on siirrettävä Asiakkaalle viimeistään tässä sopimuksessa vahvistetun luovutuksen määräajan kuluessa osapuolten allekirjoittaman dokumentaation vastaanottotodistuksen (Works Acceptance Certificate) mukaisesti.

4.2. Toimeksisaajan katsotaan täyttäneen tämän Sopimuksen asianmukaisesti vasta sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt (hyväksytty) suunnittelun ja teknisen dokumentaation kokonaisuudessaan tämän sopimuksen mukaisesti.

4.3. Tilaaja allekirjoittaa viimeistään työpäivän kuluessa tämän sopimuksen kohdassa 1.4 mainitun dokumentaation vastaanottamisesta sopimuksen mukaisen töiden vastaanottotodistuksen tai lähettää urakoitsijalle kirjallisen perustellun kieltäytymisen työn vastaanottamisesta.

4.5. Toimeksisaajan huomautusten poistaminen Tilaajalta saadun kirjallisen työn vastaanottokiellon mukaisesti tapahtuu osapuolten sopiman ajan kuluessa, joka ei saa ylittää työpäivää.

4.6. Hyväksymistodistuksen allekirjoitushetkestä lähtien kaikki yksinoikeudet valmistetun suunnittelun ja teknisen dokumentaation sekä työn tulosten käyttöön siirtyvät Asiakkaalle Ch. Venäjän federaation siviililain 69-70.

5. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

5.1. Osapuolet ovat vastuussa laiminlyönnistä tai virheellinen toteutus tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Urakoitsija vastaa suunnittelun ja teknisen dokumentaation puutteista, mukaan lukien sen toteutuksen aikana havaitut puutteet. Mikäli puutteita havaitaan, urakoitsija on velvollinen korjaamaan ne maksutta.

5.3. Mikäli tilaaja rikkoo kehitetyn dokumentaation maksuehtoja, urakoitsijalla on oikeus vaatia, ja tilaaja on määrätyn vaatimuksen saatuaan velvollinen maksamaan urakoitsijalle sakkoa, joka on % velasta. summa jokaiselta maksuviivästyspäivältä, mutta enintään % velan määrästä.

5.4. Mikäli urakoitsija rikkoo kehitetyn dokumentaation toimitusaikaa, tilaaja voi vaatia, ja toimeksisaaja, jos se vastaanottaa määritellyn vaatimuksen, maksaa tilaajalle sakkoa, joka on % asianomaisen vaiheen kustannuksista. tämän sopimuksen liitteessä nro 2 määritellyt työt jokaiselta viivästyspäivältä, kuitenkin enintään % hinnasta todellisesta sopimuksesta.

5.5. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset riidat käsitellään välimiesoikeudessa.

6. Ylivoimainen este (force majeure)

6.1. Osapuolet vapautuvat vastuusta tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä täyttämisestä, jos asianmukainen täyttäminen oli mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi.

6.2. Ylivoimaisen esteen käsite kattaa ulkoiset ja poikkeukselliset tapahtumat, jotka eivät olleet läsnä tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä ja jotka tapahtuivat vastoin osapuolten tahtoa ja tahtoa ja joiden toimintaa osapuolet eivät voineet estää toimenpiteillä ja keinoilla, jotka voisivat kohtuudella ja kohtuudella odotetaan vilpittömässä mielessä toimivalta puolueelta. Tällaisia ​​osapuolten olosuhteita ovat: vihollisuudet, epidemiat, tulipalot, luonnonkatastrofit, valtion elinten toimet ja toimet, jotka tekevät mahdottomaksi tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen lain mukaisesti.

6.3. Tämän Sopimuksen mukaisen Osapuolen, johon ylivoimainen este vaikuttaa, on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle sähkeellä tai telekopiolla sopimusvelvoitteiden täyttämistä estävän ylivoimaisen esteen esiintymisestä, tyypistä ja mahdollisesta kestosta. Jos edellä mainituista tapahtumista ei ilmoiteta ajoissa, osapuoli, johon ylivoimainen este vaikuttaa, ei voi vedota siihen vastuuvapauden perusteena.

6.4 Osapuolet vastuusta vapauttavien ylivoimaisten esteiden aikana velvoitteiden täyttäminen keskeytyy, eikä sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä sovelleta seuraamuksia.

6.5. Ylivoimaisen esteen ilmaantuminen, mikäli määrättyihin toimenpiteisiin on ryhdytty ilmoittamaan muille osapuolille, pidentää sopimusvelvoitteiden täyttämisaikaa kestoltaan olosuhteiden kestoa vastaavalla ajanjaksolla ja kohtuullisella ajalla niiden seurausten poistamiseksi.

6.6. Mikäli ylivoimaisen esteen vaikutus jatkuu yli kuukauden, tulee osapuolten sopia tämän sopimuksen kohtalosta. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen, on kummallakin osapuolella oikeus yksipuolisesti irtisanoa tämä sopimus lähettämällä kirjattuna kirjeenä vastaava ilmoitus toiselle osapuolelle.

7. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA PÄÄTTYMINEN, MUUT EHDOT

7.1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja on voimassa siihen päivään saakka, jona osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa.

7.2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ja/tai täydentää vain osapuolten yhteisellä sopimuksella, kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen ovat voimassa vain, jos ne on tehty kirjallisesti ja osapuolten allekirjoittamat.

7.3. Tämä sopimus voidaan irtisanoa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta osapuolia sen voimassaoloaikana syntyneiden velvoitteiden täyttämisestä.

7.4 Asiakkaalla on oikeus yksipuolisesti ilman oikeudenkäyntiä kieltäytyä sopimuksen täytäntöönpanosta ja irtisanoa tämä sopimus seuraavissa tapauksissa:

• Toimeksisaaja viivyttelee työn alkamista yli vuorokauden Asiakkaasta riippumattomista syistä;
• Toimeksisaaja on rikkonut töiden suorittamisen määräaikaa (mukaan lukien aikataulussa asetetut projektidokumenttien julkaisun määräajat) yli päiviä;
• Toimeksisaajan viivästykset valmiin suunnittelun ja teknisen dokumentaation siirrossa yli vuorokauden ajan Asiakkaasta riippumattomista syistä;
• luvan peruuttaminen, muut valtion elinten toimet nykyisen lainsäädännön puitteissa, mikä riistää urakoitsijalta oikeuden tehdä töitä.

7.5 Mikäli tilaaja ei täytä tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan ajallaan ja tämä johtaa työn suorittamisen viivästymiseen, on toimeksisaajalla oikeus pidentää työn suorittamisen määräaikaa vastaavalla ajanjaksolla. Mikäli Toimeksisaajalle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat Tilaajan velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä täyttämisestä, on hän velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajalle kirjallisesti näiden kustannusten suuruuden ja vahvistamaan ne asiakirjoilla, joiden perusteella osapuolet tekevät sopimuksen korvauksensa ajoituksesta ja muodosta.

7.6 Jos tilaaja on todennut konservoinnin tai työn keskeyttämisen tarpeen toistaiseksi, tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle konservointiin (keskeytykseen) asti tehdyt työt kokonaisuudessaan viiden päivän kuluessa niiden keskeyttämisestä.

7.7. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisia tietoja, jotka ne ovat saaneet toisiltaan tai jotka ovat tulleet heidän tietoonsa tämän sopimuksen mukaisen työn suorittamisen yhteydessä, olematta paljastamatta tai luovuttamatta tietoja yleisesti tai erityisesti kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista lupaa. toisen osapuolen suostumuksella tämän sopimuksen mukaisesti. Kaikki vahingot, jotka aiheutuvat Osapuolelle tämän sopimuksen mukaisten luottamuksellisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, ovat syyllisen osapuolen korvaamia täysimääräisesti.

7.8 Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kappale kummallekin osapuolelle, ja jokaisella on yhtäläinen oikeudellinen voima.

7.9. Kaikki tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa:

8. OSAPUOLTEN OIKEUDET OSOITTEET JA PANKITIEDOT

Asiakas

Urakoitsija Jur. osoite: Postiosoite: TIN: KPP: Pankki: Selvitys/tili: Korjaus/tili: BIC:

9. OSAPUOLTEN ALLEKIRJOITUKSET

Asiakas _________________

Urakoitsija _________________

Huomaathan, että sopimus on asianajajien laatima ja tarkastama ja se on esimerkillinen, se voidaan viimeistellä kaupan erityisehdot huomioon ottaen. Sivuston hallinto ei ole vastuussa tämän sopimuksen voimassaolosta eikä sen noudattamisesta Venäjän federaation lainsäädännön vaatimusten kanssa.

Yksi pääomarakentamisen vaiheista on arkkitehti- ja rakennussuunnittelu. Tämä toiminta sisältää suunnitteluarvioiden kehittämisen ja selvitysten (materiaalien) valmistelun. Itse asiassa tutkitaan alueen luonnonolosuhteita, osuutta, reittiä, vesilähteitä, taloudellista kannattavuutta jne. Tällaisen toiminnan oikeudellinen sääntely on sopimus suunnittelun toteuttamisesta ja tutkimustyötä. Minun on sanottava, että yleensä teknisen dokumentaation kehittäminen on uskottu erityiselle suunnitteluorganisaatiolle, koska. se vaatii tiettyjä tietoja ja taitoja.

Suunnittelu- ja mittaustyön suorittamista koskeva sopimus on kahdenvälinen (keskinäinen), yhteisymmärrys ja maksullinen. Tämä on eräänlainen sopimus, jossa toinen osapuoli (voi olla urakoitsija, suunnittelija, katsastaja) sitoutuu asiakkaan (toisen osapuolen) ohjeiden mukaan kehittämään teknistä dokumentaatiota ja suorittamaan mittaustyöt, ja asiakas sitoutuu hyväksymään ja maksaa tuloksista.

Jokainen suunnittelu- ja mittaustyön tuloksia tarvitseva voi toimia työsopimuksen perusteella asiakkaana. Rakennusurakoitsija voi kuitenkin toimia tilaajana myös silloin, kun hänellä on velvollisuus laatia asiaa koskeva tekninen dokumentaatio, eikä hänellä ole mahdollisuutta tehdä tällaista työtä itse.

Suunnittelu- ja mittaustyösopimus tehdään yksinkertaisessa kirjallisessa muodossa. Sopimus voidaan tehdä sekä suunnittelu- ja kartoitustyön koko kirjon että niiden yksittäisten vaiheiden, osien, osien suorittamisesta (esimerkiksi arvioiden laatiminen, kartoitustyöt, teknisen dokumentaation toteuttaminen jne.).

Suunnittelu- ja kartoitustyön toteuttaminen vaatii tiettyjä luovia ponnistuksia ja taitoja. Sopimuksen aihe on:

• suunnittelu- ja kartoitustyön suorittaminen, jonka tuloksena asiakkaalle esitetään johtopäätös tulevan rakentamisen ehdoista;
• suunnitteluasiakirjat, jotka määrittelevät rakentamisen aikana suoritettavien töiden laajuuden ja sisällön;
• arvio, joka edustaa määriteltyjen töiden rahallista arvoa.

Tekninen dokumentaatio on joukko asiakirjoja (toteutettavuusselvitys, piirustukset, kaaviot, niitä koskevat selitykset, eritelmät jne.), jotka määrittelevät rakennustöiden laajuuden ja sisällön sekä muut niitä koskevat vaatimukset. Kohteen monimutkaisuudesta riippuen suunnittelu voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Jos kohde ei ole kovin monimutkainen tai sitä rakennetaan sarjaprojektin mukaan, laaditaan työluonnos yhteenvetoarviolla. Monimutkaisempien tilojen rakentamisen yhteydessä laaditaan ensin tekninen suunnitelma rakennuskustannuslaskelman kanssa, jonka pohjalta laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma, jossa on erityinen arvio. tekninen dokumentaatio siirretään valmiina, jatkokäyttöön sopivana. Siirto tapahtuu luovutus- ja vastaanottoasiakirjan mukaisesti. Toimeksisaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta teknisten asiakirjojen kopioita kolmansille osapuolille ilman asianmukaista lupaa tilaajalta

Suunnittelijan tehtäviä voivat hoitaa vain sellaiset tahot, joilla on erityinen lupa tällaisten töiden suorittamiseen. Kuten rakennussopimus, yleissopimusjärjestelmä on laajalti käytössä, jossa pääsuunnittelija houkuttelee erikoistuneita suunnitteluorganisaatioita suorittamaan tietyn tyyppisiä suunnittelu- ja mittaustöitä.

Hinta on sopimuksen pakollinen ehto ja se määräytyy tarjouskilpailun tuloksen tai osapuolten sopimuksen mukaan, joilla on myös oikeus sisällyttää sopimukseen ehtoja maksuehdoista ja hyvityksen määrästä asiakirjojen ennenaikaisesta toimittamisesta. , jossa määritellään olosuhteet, joissa sopimushintaa voidaan muuttaa (asiakas tekee muutoksia tehtävään suunnittelun ja muiden lähtötietojen osalta, muutokset lainsäädäntöön, tariffiin, inflaatioon jne.). Myös suoritettujen suunnittelu- ja mittaustöiden maksumenettely määräytyy tarjouksen ehdoissa tai osapuolten sopimuksessa, ja se määritellään sopimuksessa. Laskelmien perustana on tilaajan tai pääsuunnittelijan vastaanottotodistuksen mukaan vastaanottama dokumentaatio kokonaisuudesta tai sen vaiheesta. Laskelma voidaan tehdä myös kuukausittain tositteiden perusteella tehdyn työn määrästä, jos sopimuksessa ei ole määrätty ennakkomaksusta. Suunnittelu- ja (tai) mittaustyön suorittamista koskevan sopimuksen hinta on usein arvio, joka sisältää eritellyn luettelon urakoitsijan työn suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Suunnittelu- ja (tai) mittaustyön suorittamista koskevan sopimuksen olennainen ehto on työn alkamis- ja päättymispäivämäärä. Termi tarkoittaa tässä tapauksessa joko ajankohtaa tai ajanjaksoa, jonka alkamiseen (johonkin aikaan) tai päättymiseen (joksikin ajanjaksoon) liittyy oikeudellisten seurausten alkaminen. Ehtojen laskenta suoritetaan kaikilla mahdollisilla tavoilla: ilmoittamalla kalenteripäivämäärä, tapahtuma, ihmisten toimet, tietyn ajan päättyminen jne. Tilaaja on myös velvollinen, ellei sopimuksessa toisin määrätä suunnittelu- ja mittaustöistä:

• käyttää teknistä dokumentaatiota vain työsopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin, älä luovuta sitä kolmansille osapuolille äläkä luovuta sen sisältämiä tietoja ilman urakoitsijan suostumusta;
• avustaa urakoitsijaa suunnittelu- ja kartoitustyön suorittamisessa sopimuksessa määrätyssä laajuudessa ja ehdoin;
• osallistua yhdessä urakoitsijan kanssa valmiin teknisen dokumentaation yhteensovittamiseen asianomaisten valtion elinten ja paikallishallinnon kanssa;
• korvaa urakoitsijalle ylimääräiset kulut, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijasta riippumattomista olosuhteista johtuvista työsopimuksen mukaisten töiden suorittamisen lähtötietojen muutoksesta;
• houkutella urakoitsija osallistumaan asian käsittelyyn kolmannen osapuolen tilaajaa vastaan ​​nostamasta vaatimuksesta laaditun teknisen dokumentaation tai tehdyn mittaustyön puutteista.

Molempien osapuolten velvollisuuksien osalta urakoitsijan velvollisuus on suorittaa suunnittelu- ja katsastustyöt tiukasti toimeksiannon mukaisesti ja tilaaja on velvollinen hyväksymään urakoitsijan kehittämän teknisen dokumentaation ja maksamaan siitä.

Suunnittelu- ja mittaustyön suorittamista koskevan sopimuksen irtisanominen on mahdollista jommankumman osapuolen aloitteesta, jos vastapuoli rikkoo järjestelmällisesti sopimusvelvoitteitaan ja syyllinen korvaa toiselle osapuolelle vahingonkorvauksen, joka on aiheutunut vahingonkorvauksesta. sopimuksen irtisanominen. Tämän sopimuksen irtisanomisen perusteena on asiakkaan tunnustaminen määrätyllä tavalla konkurssiin.

suunnittelutyötä varten perusteella toimivassa henkilössä , jäljempänä " Suunnittelija”, toisaalta ja gr. , passi: sarja , numero , myöntäjä , asuu osoitteessa: , jäljempänä " Asiakas, toisaalta, jäljempänä "osapuolet", ovat tehneet tämän sopimuksen, jäljempänä " Sopimus" seuraavista asioista:

1. SOPIMUKSEN AIHE

1.1. Tilaaja antaa Suunnittelijalle tehtävän laatia suunnittelutyön toteuttamistehtävä ja tekninen dokumentaatio ja Suunnittelija sitoutuu valmistelemaan suunnittelutyön toteutustehtävän ja tehtävän mukaisesti kehittämään talon teknisen dokumentaation (projektin) rakentamisen yksilöllistä kehitystä osoitteessa: .

1.2. Suunnittelijan laatima tehtävä tulee osapuolia sitovaksi siitä hetkestä lähtien, kun Tilaaja on sen hyväksynyt.

1.3. Suunnittelija on velvollinen noudattamaan suunnittelu- ja mittaustyön suorittamista varten tehtävän ja muiden lähtötietojen sisältämiä vaatimuksia, ja hänellä on oikeus poiketa niistä vain tilaajan suostumuksella.

1.4. Suunnittelijan oikeus suorittaa tämän sopimuksen mukaiset työt vahvistetaan seuraavilla asiakirjoilla:

• Lisenssinumero päivätty "" 2019, myöntäjä .

1.5. Suunnittelija sitoutuu laatimaan seuraavat asiakirjat: .

2. TYÖKUSTANNUKSET JA MAKSUMENETTELY

2.1. Suunnittelutöiden hinta on RUB ALV RUB ja määräytyy taulukossa "Töiden laajuuden ja kustannusten laskenta" (Liite nro).

2.2. Suunnittelutöiden hinta määräytyy projektidokumentaation laajuuden mukaan. Mikäli työn laajuus kasvaa merkittävästi, kustannuksia voidaan muuttaa osapuolten sopimuksella.

2.3. Päivän kuluessa tämän sopimuksen tekemisestä Asiakas siirtää kohdassa 2.1 määritellyn summan Suunnittelijan selvitystilille.

3. PROJEKTITYÖKSEN AIKA

3.1. Suunnittelija sitoutuu suorittamaan suunnittelutyöt kokonaisuudessaan tämän sopimuksen tekohetkestä lukien.

4. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

4.1. Suunnittelija on velvollinen:

• Suorittaa työt toimeksiannon ja muiden suunnittelun ja sopimuksen lähtötietojen mukaisesti;
• Koordinoi valmiit tekniset (projekti)dokumentaatiot Asiakkaan kanssa ja tarvittaessa yhdessä Asiakkaan kanssa - toimivaltaisten valtion elinten ja kuntien kanssa;
• Siirrä Asiakkaalle valmiit tekniset (projekti)dokumentaatiot ja tutkimustyön tulokset.

4.2. Suunnittelijalla ei ole oikeutta siirtää teknistä dokumentaatiota kolmansille osapuolille ilman tilaajan suostumusta.

4.3. Suunnittelija takaa tilaajalle, ettei kolmansilla osapuolilla ole oikeutta estää tai rajoittaa työn suorittamista urakoitsijan laatiman teknisen dokumentaation perusteella.

4.4. Asiakas on velvollinen:

• Maksa Suunnittelijalle tämän sopimuksen mukainen hinta;
• Käytä Suunnittelijalta saatua teknistä (projekti)dokumentaatiota vain Sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin, ei luovuta teknistä dokumentaatiota kolmansille osapuolille eikä luovuta sen sisältämiä tietoja ilman Suunnittelijan suostumusta;
• Tarjoa Suunnittelijalle tarvittavaa apua suunnittelutyön suorittamisessa;
• Osallistua yhdessä Suunnittelijan kanssa valmiin teknisen dokumentaation yhteensovittamiseen asianomaisten valtion elinten ja paikallishallinnon kanssa;
• Mikäli lähtötiedoissa tapahtuu merkittävä muutos, sekä muista Suunnittelijasta riippumattomista seikoista, jotka ovat johtaneet suunnittelutyön kustannusten merkittävään nousuun, korvaa Suunnittelijalle tästä aiheutuneet lisäkustannukset ;
• Mikäli riita-asia liittyy kolmannen osapuolen esittämään vaatimuksensa Asiakkaalle laaditun teknisen dokumentaation puutteista, ota suunnittelija mukaan tapaukseen.

5. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

5.1. Suunnittelija on vastuussa teknisen (projekti)dokumentaation virheellisestä laatimisesta, mukaan lukien myöhemmin rakentamisen aikana havaitut puutteet sekä teknisen dokumentaation perusteella syntyneen laitoksen käytön aikana.

5.2. Mikäli teknisessä dokumentaatiossa havaitaan puutteita, suunnittelija on Asiakkaan pyynnöstä velvollinen uusimaan teknisen dokumentaation maksutta sekä korvaamaan asiakkaalle aiheutuneet vahingot.

5.3. Suunnittelutyön määräaikojen rikkomisesta Suunnittelija maksaa tilaajalle sakkoa, joka on % jokaiselta viivästyspäivältä, mutta enintään % työn kokonaiskustannuksista, ellei hän osoita, että viivästys on tapahtunut. Asiakkaan syyn vuoksi.

6. OSAPUOLTEN VÄLISISTÄ RIITOJEN RATKAISEMINEN. SOPIMUKSEN RIITA-ASIAT

6.1. Tämän Sopimuksen täytäntöönpanon aikana syntyneet riidat ratkaistaan ​​osapuolten kesken neuvotteluin ja syntyneet sopimukset vahvistetaan väistämättä osapuolten lisäsopimuksella (tai pöytäkirjalla), josta tulee erottamaton osa sopimusta alkaen sen allekirjoitushetkellä.

6.2. Mikäli Tilaajan ja Suunnittelijan välillä syntyy erimielisyyttä suoritetun työn puutteista tai niiden syistä ja sen mahdottomuudesta ratkaista neuvotteluteitse, voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä määrätä tutkimus. Tarkastuksen kustannukset maksaa Suunnittelija, paitsi jos tarkastuksessa todetaan, että suunnittelija ei ole rikkonut tämän sopimuksen ehtoja ja teknistä dokumentaatiota. Näissä tapauksissa tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tutkimuksen määräämistä pyytänyt osapuoli, ja jos se on määrätty osapuolten välisellä sopimuksella, molemmat osapuolet tasapuolisesti.

6.3. Mikäli kiistanalaisista kysymyksistä ei päästä sopimukseen, tästä sopimuksesta johtuva erimielisyys käsitellään Venäjän federaation alueella yleisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa Venäjän federaation lain perusteella ja tavalla perustettu Venäjän federaation lainsäädännöllä. RSFSR:n siviiliprosessilain 118 ja 120 artiklan mukaisesti kanne nostetaan asiakkaan pysyvässä asuinpaikassa.

6.4 Osapuolten sovellettava laki tunnustaa Venäjän federaation lainsäädännön.

6.5. Asioissa, joita sopimus ei sääntele, sovelletaan Venäjän federaation lakeja ja muita säädöksiä, mukaan lukien federaation muodostavien yksiköiden ja paikallishallintojen hyväksymät asiaankuuluvat säädökset. Mikäli Sopimuksen ehtojen ja lakien ja muiden säädösten välillä on ristiriita, sovelletaan lakia tai muuta säädöstä.

7. MUUT EHDOT

7.1. Osapuolten välinen kirjeenvaihto tapahtuu vaihtamalla faksiviestejä, sähköpostiviestejä, kirjattuja kirjeitä. Viestit lähetetään Sopimuksessa mainittuihin osoitteisiin. Ilmoituksen päivämäärä on faksiviestin tai sähköpostiviestin lähetyspäivä sekä kirjeen postitse lähettämistä seuraava päivä.

7.2. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena - yksi kummallekin osapuolelle. Mikäli Sopimuksen teksti ja sen liitteet käännetään vieraalle kielelle, venäjänkielinen teksti on ensisijainen.

8. OSAPUOLTEN OIKEUDET OSOITTEET JA MAKSUTIEDOT

Suunnittelija Jur. osoite: Postiosoite: TIN: KPP: Pankki: Selvitys/tili: Korjaus/tili: BIC:

Asiakas Ilmoittautuminen: Postiosoite: Passisarja: Numero: Myöntäjä: Tekijä: Puhelin:

9. OSAPUOLTEN ALLEKIRJOITUKSET

Suunnittelija __________________

Asiakas _________________

perusteella toimivassa henkilössä , jäljempänä " Suunnittelija" toisaalta sekä osoitteessa asuva kansalainen, passi (sarja, numero, myönnetty), jäljempänä " Asiakas”, toisaalta, jäljempänä " Juhlat”, ovat tehneet tämän sopimuksen, jäljempänä "sopimus", seuraavasti:

1. SOPIMUKSEN AIHE

1.1. Tilaaja antaa Suunnittelijalle tehtävän laatia suunnittelutyön toteuttamistehtävä ja tekninen dokumentaatio ja Suunnittelija sitoutuu valmistelemaan suunnittelutyön toteutustehtävän ja tehtävän mukaisesti kehittämään talon teknisen dokumentaation (projektin) rakentamisen yksilöllistä kehitystä osoitteessa: .

1.2. Suunnittelijan laatima tehtävä tulee osapuolia sitovaksi siitä hetkestä lähtien, kun Tilaaja on sen hyväksynyt.

1.3. Suunnittelija on velvollinen noudattamaan suunnittelu- ja mittaustyön suorittamista varten tehtävän ja muiden lähtötietojen sisältämiä vaatimuksia, ja hänellä on oikeus poiketa niistä vain tilaajan suostumuksella.

1.4. Suunnittelijan oikeus suorittaa tämän sopimuksen mukaiset työt vahvistetaan seuraavilla asiakirjoilla:

• Lisenssi numerolle "" vuodesta, myöntäjä .

1.5. Suunnittelija sitoutuu laatimaan seuraavat asiakirjat: .

2. TYÖKUSTANNUKSET JA MAKSUMENETTELY

2.1. Suunnittelutöiden hinta on RUB ALV RUB ja määräytyy taulukossa "Töiden laajuuden ja kustannusten laskenta" (Liite nro).

2.2. Suunnittelutöiden hinta määräytyy projektidokumentaation laajuuden mukaan. Mikäli työn laajuus kasvaa merkittävästi, kustannuksia voidaan muuttaa osapuolten sopimuksella.

2.3. Päivän kuluessa tämän sopimuksen tekemisestä Asiakas siirtää kohdassa 2.1 määritellyn summan Suunnittelijan selvitystilille.

3. PROJEKTITYÖKSEN AIKA

3.1. Suunnittelija sitoutuu suorittamaan suunnittelutyöt kokonaisuudessaan päivien kuluessa tämän sopimuksen tekopäivästä.

4. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

4.1. Suunnittelija on velvollinen:

• Suorittaa työt toimeksiannon ja muiden suunnittelun ja sopimuksen lähtötietojen mukaisesti;
• Koordinoi valmiit tekniset (projekti)dokumentaatiot Asiakkaan kanssa ja tarvittaessa yhdessä Asiakkaan kanssa - toimivaltaisten valtion elinten ja kuntien kanssa;
• Siirrä Asiakkaalle valmiit tekniset (projekti)dokumentaatiot ja tutkimustyön tulokset.

4.2. Suunnittelijalla ei ole oikeutta siirtää teknistä dokumentaatiota kolmansille osapuolille ilman tilaajan suostumusta.

4.3. Suunnittelija takaa tilaajalle, ettei kolmansilla osapuolilla ole oikeutta estää tai rajoittaa työn suorittamista urakoitsijan laatiman teknisen dokumentaation perusteella.

4.4. Asiakas on velvollinen:

• Maksa Suunnittelijalle tämän sopimuksen mukainen hinta;
• Käytä Suunnittelijalta saatua teknistä (projekti)dokumentaatiota vain Sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin, ei luovuta teknistä dokumentaatiota kolmansille osapuolille eikä luovuta sen sisältämiä tietoja ilman Suunnittelijan suostumusta;
• Tarjoa Suunnittelijalle tarvittavaa apua suunnittelutyön suorittamisessa;
• Osallistua yhdessä Suunnittelijan kanssa valmiin teknisen dokumentaation yhteensovittamiseen asianomaisten valtion elinten ja paikallishallinnon kanssa;
• Mikäli lähtötiedoissa tapahtuu merkittävä muutos, sekä muista Suunnittelijasta riippumattomista seikoista, jotka ovat johtaneet suunnittelutyön kustannusten merkittävään nousuun, korvaa Suunnittelijalle tästä aiheutuneet lisäkustannukset ;
• Mikäli riita-asia liittyy kolmannen osapuolen esittämään vaatimuksensa Asiakkaalle laaditun teknisen dokumentaation puutteista, ota suunnittelija mukaan tapaukseen.

5. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

5.1. Suunnittelija on vastuussa teknisen (projekti)dokumentaation virheellisestä laatimisesta, mukaan lukien myöhemmin rakentamisen aikana havaitut puutteet sekä teknisen dokumentaation perusteella syntyneen laitoksen käytön aikana.

5.2. Mikäli teknisessä dokumentaatiossa havaitaan puutteita, suunnittelija on Asiakkaan pyynnöstä velvollinen uusimaan teknisen dokumentaation maksutta sekä korvaamaan asiakkaalle aiheutuneet vahingot.

5.3. Suunnittelutyön määräaikojen rikkomisesta Suunnittelija maksaa tilaajalle sakkoa, joka on % jokaiselta viivästyspäivältä, mutta enintään % työn kokonaiskustannuksista, ellei hän osoita, että viivästys on tapahtunut. Asiakkaan syyn vuoksi.

6. OSAPUOLTEN VÄLISISTÄ RIITOJEN RATKAISEMINEN. SOPIMUKSEN RIITA-ASIAT

6.1. Tämän Sopimuksen täytäntöönpanon aikana syntyneet riidat ratkaistaan ​​osapuolten kesken neuvotteluin ja syntyneet sopimukset vahvistetaan väistämättä osapuolten lisäsopimuksella (tai pöytäkirjalla), josta tulee erottamaton osa sopimusta alkaen sen allekirjoitushetkellä.

6.2. Mikäli Tilaajan ja Suunnittelijan välillä syntyy erimielisyyttä suoritetun työn puutteista tai niiden syistä ja sen mahdottomuudesta ratkaista neuvotteluteitse, voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä määrätä tutkimus. Tarkastuksen kustannukset maksaa Suunnittelija, paitsi jos tarkastuksessa todetaan, että suunnittelija ei ole rikkonut tämän sopimuksen ehtoja ja teknistä dokumentaatiota. Näissä tapauksissa tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa tutkimuksen määräämistä pyytänyt osapuoli, ja jos se on määrätty osapuolten välisellä sopimuksella, molemmat osapuolet tasapuolisesti.

6.3. Mikäli kiistanalaisista kysymyksistä ei päästä sopimukseen, tästä sopimuksesta johtuva erimielisyys käsitellään Venäjän federaation alueella yleisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa Venäjän federaation lain perusteella ja tavalla perustettu Venäjän federaation lainsäädännöllä. Vaatimus tehdään asiakkaan vakituisessa asuinpaikassa.

6.4 Osapuolten sovellettava laki tunnustaa Venäjän federaation lainsäädännön.

6.5. Asioissa, joita sopimus ei sääntele, sovelletaan Venäjän federaation lakeja ja muita säädöksiä, mukaan lukien federaation muodostavien yksiköiden ja paikallishallintojen hyväksymät asiaankuuluvat säädökset. Mikäli Sopimuksen ehtojen ja lakien ja muiden säädösten välillä on ristiriita, sovelletaan lakia tai muuta säädöstä.

7. MUUT EHDOT

7.1. Osapuolten välinen kirjeenvaihto tapahtuu vaihtamalla faksiviestejä, sähköpostiviestejä, kirjattuja kirjeitä. Viestit lähetetään Sopimuksessa mainittuihin osoitteisiin. Ilmoituksen päivämäärä on faksiviestin tai sähköpostiviestin lähetyspäivä sekä kirjeen postitse lähettämistä seuraava päivä.

7.2. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena - yksi kummallekin osapuolelle. Mikäli Sopimuksen teksti ja sen liitteet käännetään vieraalle kielelle, venäjänkielinen teksti on ensisijainen.

8. OSAPUOLTEN OIKEUDET OSOITTEET JA MAKSUTIEDOT

Suunnittelija

• Laillinen osoite:
• Postitusosoite:
• Puhelinfaksi:
• TIN/KPP:
• Tilin tarkistus:
• Pankki:
• Kirjeenvaihtajatili:
• BIC:
• Allekirjoitus:

Asiakas

• Rekisteröintiosoite:
• Postitusosoite:
• Puhelinfaksi:
• Passisarja, numero:
• Myöntänyt:
• Kun myönnetään:
• Allekirjoitus:

Moskova "___" _____________ 201__

Jäljempänä "Asiakas", jota edustaa __________________________, joka toimii _______________________ perusteella, toisaalta,

ja avoin osakeyhtiö "___________________________________________________" (lyhennetty nimi - JSC "_______________"), jäljempänä "urakoitsija", jota edustaa Pääjohtaja __________________, jotka toimivat peruskirjan perusteella, toisaalta, joita kutsutaan yhteisesti "osapuoliksi", ovat tehneet tämän suunnittelutyötä koskevan sopimuksen (jäljempänä "sopimus") seuraavasti:

1. Sopimuksen kohde
1.1. Tilaaja ohjeistaa ja urakoitsija sitoutuu kehittämään projektidokumentaation ... (jäljempänä "Työt").
1.2. Suunnitteluvaiheet: Suunnittelu ja työdokumentaatio.
1.3. Toimeksisaaja myöntää tilaajalle oikeuden käyttää tämän sopimuksen mukaisesti kehitettyä projektidokumentaatiota Töiden suorittamiseen kohdassa 1.1 määritellyssä laitoksessa. sopimukset suunnittelutöistä.
1.4. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien suunnittelutuotteiden teknisten, taloudellisten ja muiden vaatimusten on oltava SNiP:n ja muiden Venäjän federaation sovellettavien määräysten mukaisia.
1.5. Urakoitsija suorittaa kohdassa p.p. 1.1. Sopimuksen ehtojen mukaisesti (Liite nro 1).

2. Työkustannukset ja maksumenettely
2.1. Mukaisten töiden hinta määräytyy sopimushintaa koskevan sopimuksen pöytäkirjassa (Liite nro 4) ja on ... ruplaa. ...poliisi. (…) ruplaa 00 kop., sisältäen ALV 18 % - … (…) ruplaa … kop.
mukaan lukien:
2.1.1. vaihe "Projekti" - ... (...) ruplaa, sisältäen ALV - 18%;
2.1.2. vaihe "Yksityiskohtainen dokumentaatio" - ... (...) ruplaa, sisältäen ALV - 18%.
2.2. Sopimuksen mukaiset työt maksetaan vaiheittain kalenterisuunnitelman (Liite nro 2) mukaisesti seuraavassa järjestyksessä:
2.2.1. Asiakas suorittaa 15 (viidentoista) pankkipäivän kuluessa suunnittelutyösopimuksen tekopäivästä ennakkomaksun, jonka määrä on ... % Töiden kokonaiskustannuksista, joka on ... (. ..) ruplaa, sisältäen ALV 18% - ... (...) ruplaa ... poliisi.
2.2.2. Tilaaja maksaa kussakin vaiheessa täysin valmistuneista töistä asianomaisen vaiheen töiden vastaanottotodistuksen perusteella 5 (viiden) arkipäivän kuluessa siitä, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sen, suhteellisella vähennyksellä maksettu ennakko.
2.3. Maksuvelvollisuus katsotaan täytetyksi siitä hetkestä lähtien, kun varat ovat saapuneet toimeksisaajan selvitystilille.
2.4. Kunkin vaiheen töiden vastaanotto ja töiden vastaanottotodistuksen allekirjoitusmenettely suoritetaan kappaleiden mukaisesti. 4.2.-4.4. tämän suunnittelutyösopimuksen mukaisesti.
2.5. Muutettaessa toimeksiantoehtoja (Liite nro 1) osapuolten sopimuksella, jolloin Töiden määrä ja hinta muuttuvat, osapuolet allekirjoittavat tähän sopimukseen lisäsopimuksen, jossa ilmoitetaan muuttuneet määrät ja uusi kustannus teoksista.

3. Töiden valmistumisen määräajat
3.1. Töiden valmistumisen määräajat määritellään työaikataulussa (Liite nro 2), joka on erottamaton osa suunnittelutyötä koskevaa sopimusta.
3.2. Jos asiakas rikkoo työsopimuksen ehtoja:
a) ennakkomaksu;
b) maksu hyväksytyistä työtuloksista;
Töiden suorittamisen määräajat siirretään ajalle, jolloin Tilaaja on viivästynyt edellä mainittujen Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä, kuitenkin enintään koko Sopimuksen voimassaoloajan.

4. Töiden toimitus- ja vastaanottojärjestys
4.1. Asiakas hyväksyy kohdan 1.5 vaatimukset täyttävien Töiden tulokset. Sopimukset toteutetaan kohdissa määrätyllä tavalla. 4.2, 4.3. sopimukset suunnittelutöistä.
4.2. Töiden valmistuttua vaiheittain Urakoitsija siirtää Asiakkaalle asianomaista vaihetta varten laaditun dokumentaation viisi kappaletta paperilla ja yksi kopio sähköisessä muodossa seuraavissa muodoissa:
- selittävä huomautus ja muu tekstidokumentaatio Microsoft Word-, Excel-muodossa;
- piirustukset AutoCAD-muodossa;
- ja teosten lavalle hyväksymisasiakirja kahtena kappaleena.
4.2.1. Tilaaja 5 (viiden) arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta käsittelee toimitetut asiakirjat ja allekirjoittaa Töiden vastaanottotodistuksen vaiheittain tai jättää perustellun kieltäytymisen vastaan.
4.3. Mikäli tilaaja kieltäytyy allekirjoittamasta töiden vastaanottotodistusta asianomaisessa vaiheessa, tilaaja lähettää Urakoitsijalle kirjallisen perustellun kieltäytymisen töiden vastaanottamisesta sekä luettelon tarvittavista parannuksista ja niiden toteuttamisen määräajoista.
4.4 Toimeksisaajalla on oikeus lähettää Tilaajalle kohdassa 7.7.2 mainittuun osoitteeseen. kohdassa 4.2 lueteltuja suunnittelutöitä koskevat sopimukset. Sopimusasiakirjat postitse. 5 (viiden) työpäivän kuluessa siitä, kun tilaaja on vastaanottanut edellä mainitut asiakirjat, hän on velvollinen allekirjoittamaan ne ja lähettämään yhden jäljennöksistä urakoitsijalle tai lähettämään toimeksisaajalle perustellun kieltäytymisen. Jos tilaaja ei määräajan umpeutumisen jälkeen lähetä urakoitsijalle allekirjoitettua valmistuneiden töiden vastaanottoasiakirjaa tai perusteltua kieltäytymistä, työt katsotaan kokonaisuudessaan hyväksytyiksi, laadukkaiksi ja ehtojen mukaisesti maksettaviksi. sopimuksen mukaisesti.