डिजाइन कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध। डिजाइन और सर्वेक्षण कार्य के प्रदर्शन के लिए अनुबंध

डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध
№ _______

मास्को "___" _____________ 200___

ROSINTER RESTAURANTS LLC, जिसे इसके बाद "ग्राहक" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व महानिदेशक ________, एक ओर चार्टर के आधार पर कार्य कर रहा है और,
एलएलसी ______________________________________, इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व ________________________________________ द्वारा किया जाता है, जिसके लिए अभिनय किया जाता है
दूसरी ओर, ___________ के आधार पर, इस अनुबंध को निम्नानुसार संपन्न किया है:

अनुच्छेद 1 परिभाषाएं

निम्नलिखित पाठ में इस अनुबंध में प्रयुक्त अवधारणाओं का अर्थ निम्नलिखित है:

"पार्टियाँ" - "ग्राहक" और "ठेकेदार"।

"ग्राहक" - एलएलसी "_______________", कंपनीकानून के अनुसार बनाया गया रूसी संघ.

"ठेकेदार" - ______________________, रूसी संघ के कानून के अनुसार स्थापित एक कानूनी इकाई, लाइसेंस (ओं) संख्या _______________ दिनांक "___" _________ 200__ के आधार पर इस अनुबंध के तहत काम कर रही है, जो निर्माण के लिए संघीय एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। और हाउसिंग एंड कम्युनल सर्विसेज या जोड़ी।

"सुविधा" - का अर्थ है भवन (रेस्तरां का कमरा "_______________"), यहां स्थित है: ______________________________, _________ वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ, जिसमें ठेकेदार इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम करता है, काम की अवधि में रूसी संघ में लागू होने वाले कोड और नियम।

"कार्य" - इस अनुबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त कार्यों का पूरा सेट, जिसमें इस अनुबंध के अनुबंध में परिभाषित सभी कार्य शामिल हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं, जिनमें शामिल हैं:
- पूर्व-परियोजना, डिजाइन कार्यों (विद्युत स्थापना, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, लो-वोल्टेज सिस्टम, आग बुझाने की प्रणाली, आदि) का प्रदर्शन, साथ ही राज्य नियंत्रण से सभी आवश्यक परमिट और अनुमोदन प्राप्त करना और इस अनुबंध के तहत काम के प्रदर्शन के लिए पर्यवेक्षी सेवाएं;
- सामग्री, उत्पादों, उपकरणों की आपूर्ति सहित मरम्मत, स्थापना, परिष्करण, कमीशनिंग और अन्य प्रकार के कार्य;
- पूर्ण किए गए कार्यों की स्वीकृति (कार्य) आयोग को सुपुर्दगी;
- पूर्ण किए गए कार्यों की सुपुर्दगी और सुविधा की कमीशनिंग के पूर्ण किए गए कार्य के स्वीकृति प्रमाण पत्र के तहत ग्राहक को।

"छिपे हुए कार्य" - का अर्थ है बाद के कार्यों और निर्माणों द्वारा छिपा हुआ कार्य। छिपे हुए कार्यों की गुणवत्ता और सटीकता का निर्धारण अनुवर्ती कार्य पूरा होने के बाद नहीं किया जा सकता है।

"पूर्ण कार्यों का स्वीकृति प्रमाण पत्र" - इस अनुबंध में स्थापित शर्तों के अनुसार इस अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए कार्यों के कुछ खंडों के ठेकेदार द्वारा पूरा होने पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज।

"सभी पूर्ण कार्यों का स्वीकृति प्रमाण पत्र" - इस अनुबंध द्वारा प्रदान की गई सुविधा में सभी कार्यों के ठेकेदार द्वारा पूरा होने पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज।

"इंजीनियरिंग संचार से कनेक्शन" - बाहरी इंजीनियरिंग नेटवर्क के लिए आंतरिक इंजीनियरिंग संचार का कनेक्शन, विनिर्देशों के अनुसार बनाया गया। कनेक्शन किया जाता है:
- विद्युत नेटवर्क- भवन के अंदर स्थापित स्विचबोर्ड से;
- लो-वोल्टेज नेटवर्क - भवन के अंदर स्थापित ढाल से;
- ठंडे पानी की आपूर्ति - जल मीटर इकाई से;
- हीटिंग - आईटीपी से;
- सीवर आउटलेट - मौजूदा नालियों में।

"कार्यकारी दस्तावेज़ीकरण" - कुछ प्रकार के कार्यों के प्रदर्शन के परिणामों के आधार पर ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों (चित्र, आरेख, आदि) का एक पूरा सेट, प्रपत्र में कार्यों के सटीक वास्तविक स्थान, आयाम और विवरण को दर्शाता है। जिसमें उनका प्रदर्शन किया गया था, और इसमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: सुविधा के उपकरण के लिए ऑपरेटिंग निर्देश, उपकरण और सामग्री के लिए पासपोर्ट और प्रमाण पत्र, एमजीएसएन 8.01 के परिशिष्ट "डी" के अनुसार छिपे हुए कार्यों और अन्य दस्तावेजों के लिए कार्य करता है। -00, इंजीनियरिंग सिस्टम की परीक्षण रिपोर्ट और प्रदर्शन किए गए कमीशनिंग कार्य के लिए कार्य।

"सिक्योरिटी डिपॉजिट" - यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के स्वीकृति प्रमाण पत्र के पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 (तीन) वर्षों के भीतर सुविधा के संचालन के दौरान पहचानी गई कमियों और दोषों को समय पर समाप्त करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करता है। . अनुबंध के कुल मूल्य के 10 (दस)% की राशि में एक सुरक्षा जमा राशि को ग्राहक द्वारा रोक दिया जाता है पैसेअनुबंध के अनुच्छेद 5 की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को देय।
खंड 5.5 के अनुसार। इस अनुबंध के, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक सेट-ऑफ प्रमाणपत्र के आधार पर, पार्टियों को मौद्रिक भुगतान के बिना काउंटर सजातीय दावों को सेट करने का अधिकार है।

"उपठेकेदार" - अनुबंध के तहत ठेकेदार के किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा लगाए गए संगठन और उनके कर्मचारी। उपठेकेदारों की योग्यताएं अनुबंध के तहत किए गए कार्य की प्रकृति के अनुरूप होंगी।

"अनुमोदन" - नियोक्ता और ठेकेदार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उनकी क्षमता के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की गई।

"अनुबंध" - यह दस्तावेज़, ग्राहक और ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित, सभी अनुबंधों और अनुबंधों के साथ, साथ ही साथ इसकी वैधता की अवधि के दौरान पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित सभी परिवर्धन और परिवर्तन।

"टर्नकी" - "रूसी संघ में निर्माण के लिए अनुबंध की तैयारी के लिए दिशानिर्देश" के आधार पर कार्यों के ठेकेदार द्वारा प्रदर्शन (रूसी संघ के निर्माण मंत्रालय संख्या बीएफ -558/15 दिनांक 10.06 का पत्र) .92), इस अनुबंध के अनुसार। कार्यों में शामिल हैं: पूर्व-परियोजना पर कार्य, डिजाइन तैयार करना; कार्य के निष्पादन और संचालन के लिए सुविधा की स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रासंगिक नियामक प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त करना; मरम्मत, स्थापना और परिष्करण कार्य; हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, लो-वोल्टेज सिस्टम, एक स्प्रिंकलर आग बुझाने की प्रणाली, बिजली, नलसाजी और सहायक उपकरण सहित इंजीनियरिंग सिस्टम (इस अनुबंध द्वारा निर्धारित सीमा तक) के साथ सुविधा को लैस करना; ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए दोषों का उन्मूलन; ग्राहक को सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध कराना; वस्तु की अंतिम कमीशनिंग सुनिश्चित करना। वस्तु को व्यावसायिक (कार्यात्मक) उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

एकवचन में ऊपर उपयोग की गई परिभाषाओं का उपयोग बहुवचन में भी किया जा सकता है, जहां इस अनुबंध के अर्थ के भीतर आवश्यक हो।

अनुच्छेद 2 अनुबंध का विषय
2.1. ठेकेदार ग्राहक के निर्देशों पर, इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार टर्नकी आधार पर सुविधा में कार्य करने और ग्राहक को अपना परिणाम सौंपने का वचन देता है, और ग्राहक कार्यों के परिणाम को स्वीकार करने का वचन देता है। और इसके लिए भुगतान करें।
2.2. ठेकेदार परिशिष्ट संख्या 1 में निर्दिष्ट परियोजना दस्तावेज विकसित करने का वचन देता है।
2.3. ठेकेदार निम्नलिखित के लिए आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना प्रलेखन विकसित करने का वचन देता है: परियोजना प्रलेखनपरिशिष्ट संख्या 2 में निर्धारित। ठेकेदार मालिक को दो भाषाओं में डिजाइन दस्तावेज प्रदान करने के लिए बाध्य है: रूसी और अंग्रेजी।
2.4. ठेकेदार ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए और ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए डिज़ाइन दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सुविधा पर निर्माण और स्थापना कार्य करने का कार्य करता है।
ठेकेदार कार्य अनुसूची (इस अनुबंध के परिशिष्ट संख्या 3) द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर सुविधा में निर्माण और स्थापना कार्य करने का वचन देता है।
2.5. ठेकेदार इस अनुबंध के परिशिष्ट संख्या 4 (तकनीकी दस्तावेज़ीकरण) में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार सुविधा में निर्माण और स्थापना कार्य करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 3 अनुबंध मूल्य और भुगतान प्रक्रिया
3.1. इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की कुल लागत (_________________________) रूबल है, जिसमें वैट 18% - _________ (__________________ ________) रूबल शामिल है। विस्तृत विवरणइस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की लागत (विवरण) अनुमान (इस अनुबंध के परिशिष्ट संख्या 5) में इंगित की गई है।
3.2. परियोजना प्रलेखन विकसित करने की लागत (_________________________) रूबल है, जिसमें वैट 18% - _________ (____________________________ ________) रूबल शामिल है।
3.3. निर्माण और स्थापना कार्यों की लागत (_________________________) रूबल है, जिसमें वैट 18% - _________ (__________________ ________) रूबल शामिल है।
3.4. इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की कुल लागत में इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों की लागत शामिल है, जिसमें इस अनुबंध के तहत काम के प्रदर्शन में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की लागत, उपकरण शामिल हैं। , सुविधा में स्थापित तंत्र, आदि।, सीमा शुल्क और रूसी संघ के क्षेत्र में आयातित सामग्री और उपकरणों से भुगतान की गई फीस, वितरण की लागत, आवश्यक अनुमोदन, परमिट, वारंट प्राप्त करने के लिए ठेकेदार के खर्च को ध्यान में रखते हुए, परीक्षण, निरीक्षण, निष्कर्ष, आदि।
3.5. इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 20 (बीस) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर और ठेकेदार अनुबंध के इस खंड में निर्दिष्ट राशि के लिए ग्राहक को चालान जारी करता है, ग्राहक ठेकेदार को 30 की राशि में अग्रिम भुगतान का भुगतान करता है। परियोजना प्रलेखन के विकास की लागत का% (तीस प्रतिशत) और निर्माण और स्थापना कार्यों की लागत का 30% (तीस प्रतिशत), अर्थात्: ___________
3.6. परियोजना प्रलेखन स्वीकृति प्रमाणपत्र के पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से 20 (बीस) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, ग्राहक ठेकेदार को परियोजना प्रलेखन विकसित करने की लागत का 65% (पैंसठ प्रतिशत) भुगतान करेगा, अर्थात् : _________।
3.7. निर्माण और स्थापना कार्यों के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र के पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से 20 (बीस) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, ग्राहक ठेकेदार को निर्माण और स्थापना की लागत का 65% (पैंसठ प्रतिशत) भुगतान करता है। काम करता है, अर्थात्: _______।
3.8. सुविधा के संचालन के दौरान पहचानी गई कमियों और दोषों के समय पर उन्मूलन के लिए ठेकेदार की वारंटी दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए, तीन साल की अवधि के भीतर, ग्राहक कुल लागत के 10 (दस)% की राशि में एक सुरक्षा जमा को रोकता है। अनुबंध का, अर्थात्: ___________ (_________) रूबल। ग्राहक ठेकेदार को इस अनुबंध द्वारा निर्धारित तरीके से एक सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करता है।

अनुच्छेद 4 काम पूरा करने की शर्तें
4.1. इस अनुबंध के तहत सभी कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा ग्राहक को सौंपे गए सभी कार्यों के स्वीकृति प्रमाण पत्र के अनुसार "___" _______ 200__ से बाद में नहीं किया जाना चाहिए।
4.2. ग्राहक, इस अनुबंध के पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 (पांच) दिनों के बाद, प्रवेश प्रमाण पत्र के तहत ठेकेदार को वस्तु प्रस्तुत करता है।
कार्य की पूर्णता तिथि ग्राहक को सुविधा में कार्य की डिलीवरी की तिथि और सभी पूर्ण कार्यों के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र के पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि है।
4.3. प्रदर्शन के लिए अनुबंध की अवधि के दौरान ग्राहक के अनुरोध की स्थिति में अतिरिक्त कार्यया कार्यों के दायरे में परिवर्तन, ऐसे कार्यों के समय और लागत पर पार्टियों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और अनुबंध के अतिरिक्त समझौतों द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है।
4.4. ठेकेदार द्वारा कार्यों के असामयिक प्रदर्शन के मामले में, इस अनुबंध में स्थापित समय सीमा के विपरीत, ग्राहक को एकतरफा और अतिरिक्त न्यायिक रूप से ठेकेदार को एक लिखित नोटिस भेजकर इस अनुबंध को समाप्त करने और कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार को किराए पर लेने का अधिकार है। , इस उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की बाद में प्रतिपूर्ति के साथ। ठेकेदार।

अनुच्छेद 5 भुगतान शर्तें
5.1. इस अनुबंध के तहत भुगतान मूल चालानों के आधार पर किया जाता है, जो भुगतान की नियत तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवस पहले ग्राहक को हस्तांतरित किए जाने के अधीन हैं। मूल चालान सौंपने में ठेकेदार की देरी नियोक्ता को इस तरह की देरी की अवधि के अनुपात में प्रासंगिक भुगतान को रोकने का अधिकार देती है; इस मामले में, ग्राहक पर प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।
5.2. ठेकेदार ग्राहक को रूस के कर कानून द्वारा निर्धारित सभी दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य है। यदि ठेकेदार रूस के कर कानून द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है (अनुचित तरीके से निष्पादित दस्तावेज प्रदान करता है) या उन्हें समय पर प्रदान नहीं करता है, तो ग्राहक को इस समझौते के तहत भुगतान निलंबित करने का अधिकार है जब तक कि ठेकेदार सभी प्रदान नहीं करता है। आवश्यक दस्तावेज़, ग्राहक को कोई दंड लागू किए बिना।
5.3. भुगतान की तारीख का मतलब उस तारीख से है जब ग्राहक के खाते से धनराशि डेबिट की जाती है।
5.4. इस अनुबंध के तहत मौद्रिक दावे के अधिकार का असाइनमेंट केवल प्रासंगिक पूरक समझौते के पक्षों द्वारा पूर्व हस्ताक्षर के अधीन ही संभव है। केवल पूरक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना ठेकेदार से किसी तीसरे पक्ष को दावे के अधिकार के हस्तांतरण के बारे में ग्राहक की एक उचित अधिसूचना (सहमति) है। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, ग्राहक को तीसरे पक्ष के पक्ष में दायित्वों को पूरा करने से इनकार करने का अधिकार है।
5.5. सुविधा के संचालन के दौरान पहचानी गई कमियों और दोषों के समय पर उन्मूलन के लिए ठेकेदार की वारंटी दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए, तीन साल की अवधि के भीतर, ग्राहक कुल लागत के 10 (दस)% की राशि में एक सुरक्षा जमा को रोकता है। अनुबंध का।
पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक सेट-ऑफ़ प्रमाणपत्र के आधार पर, पार्टियों को मौद्रिक भुगतान के बिना काउंटर सजातीय दावों को सेट करने का अधिकार है।
यदि ठेकेदार 3 (तीन) वर्षों के भीतर सुविधा में पहचानी गई कमियों और दोषों को जल्द से जल्द दूर नहीं करता है, लेकिन किसी भी मामले में ग्राहक द्वारा उनकी खोज की तारीख से 10 (दस) दिनों से अधिक नहीं, ग्राहक सुरक्षा जमा की कीमत पर, स्वतंत्र रूप से या अन्य संगठनों द्वारा पहचानी गई कमियों और दोषों को समाप्त करने का अधिकार है, क्रमशः ठेकेदार को देय सुरक्षा जमा की राशि को कम करना। उक्त विदहोल्डिंग की स्थिति में, मालिक संलग्न रोकी गई राशियों की गणना के साथ विदहोल्डिंग की एक लिखित सूचना ठेकेदार को भेजता है।
ठेकेदार द्वारा कल्पित वारंटी दायित्वों की उचित पूर्ति के मामले में, पार्टियां हर 4 (चार) महीनों में वारंटी दायित्वों की स्वीकृति के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगी। वारंटी दायित्वों की स्वीकृति के प्रमाण पत्र के पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से 20 (बीस) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, ग्राहक सुरक्षा जमा से ठेकेदार _____ (____) रूबल का भुगतान करेगा।
यदि ठेकेदार ने वारंटी दायित्वों को अनुचित तरीके से पूरा किया है, और ग्राहक ने सुरक्षा जमा से कटौती की है, तो पिछले 4 (चार) महीनों के परिणामों के आधार पर ग्राहक द्वारा देय राशि संबंधित कमी के अधीन होगी। ऐसे मामले में, ठेकेदार को देय राशि को संबंधित वारंटी स्वीकृति प्रमाणपत्र में दर्शाया जाएगा।

पार्टियों के अनुच्छेद 6 दायित्व
6.1. अनुबंध करने के लिए, ठेकेदार:
6.1.1. उपलब्ध परमिट, विशेष रूप से एसआरओ प्रमाणपत्रों के आधार पर इस अनुबंध के तहत काम करता है।
6.1.2 इस अनुबंध के तहत काम करने के लिए ठेकेदार के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरणों के कार्यों के प्रदर्शन के लिए खरीद, वितरण, सीमा शुल्क का भुगतान और सामग्री का भंडारण, उतराई, स्वीकृति, भंडारण और आपूर्ति करता है।
6.1.3. इस अनुबंध की सीमा तक और इस अनुबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस अनुबंध के अनुबंध के अनुसार सभी कार्यों को स्वयं और अपनी सामग्री (साधन) पर करता है, और ग्राहक को पूर्ण रूप से कार्य वितरित करता है। निर्माण स्थल के रखरखाव का भार वहन करता है।
6.1.4. सुविधा में स्थित सुविधा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, इसके आकस्मिक नुकसान और आकस्मिक क्षति का जोखिम वहन करता है जब तक कि ग्राहक को किए गए सभी कार्यों के स्वीकृति प्रमाण पत्र के तहत सुविधा सौंप दी जाती है।
6.1.5. व्यवस्थित रूप से कार्य करता है, और काम पूरा होने पर, निर्माण कचरे, अतिरिक्त सामग्री और उत्पादों से सुविधा और सुविधा से सटे सड़कों की अंतिम सफाई, नगरपालिका ठोस कचरे को हटाने का कार्य करता है, मौसमी सफाईबर्फ या गिरे हुए पत्तों से क्षेत्र, सुविधा से निर्माण उपकरण और मलबे को हटाता है और हटाता है। कूड़ा-करकट और कचरे का निपटान ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर किया जाता है।
6.1.6. सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक अग्निशमन उपायों और उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है वातावरणकाम की अवधि के दौरान। ठेकेदार काम के दौरान उत्पन्न होने वाले पर्यावरण संरक्षण पर कानून और अन्य कानूनी कृत्यों की आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है।
6.1.7. ग्राहक और राज्य पर्यवेक्षी सेवाओं के साथ-साथ पट्टेदार के साथ परियोजना प्रलेखन का समन्वय करने का वचन देता है और "___" ___________ 200___ से पहले निर्दिष्ट अनुमोदन की पुष्टि करने वाले ग्राहक दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है।
6.1.8. सभी सहायक सामग्री, तात्कालिक साधन और उपकरण वितरित करता है जो अनुबंध (परिशिष्ट) में निर्दिष्ट नहीं हैं, लेकिन अनुबंध के तहत कार्य के प्रदर्शन और कार्य स्वीकृति प्रमाणपत्र के अनुसार सुविधा के समय पर वितरण के लिए आवश्यक हैं। अपने उपठेकेदारों के कार्यों के लिए ग्राहक के लिए जिम्मेदार।
6.1.9. ग्राहक के अनुरोध पर, क्लॉज 3.1 में दिए गए पारिश्रमिक के हिस्से के रूप में मौजूदा भवन की संरचनाओं की असर क्षमता की एक परीक्षा आयोजित करता है। अनुबंध।
6.1.10. ग्राहक के साथ, अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए पारिश्रमिक के ढांचे के भीतर, इस अनुबंध के तहत कार्य के प्रदर्शन के लिए आवश्यक प्राप्त करता है विशेष विवरण JSC Mosenergo, Vodokanal, और, यदि आवश्यक हो, ग्राहक के निर्देशों पर, Mosteploenergo से भी।
6.1.11. परियोजना के विकास के लिए ग्राहक द्वारा अनुमोदित दस्तावेज डिजाइन संगठन को हस्तांतरित करता है।
ग्राहक और राज्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण सेवाओं से कार्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमोदन और परमिट प्राप्त करता है। कार्यों के उत्पादन पर लेखक का पर्यवेक्षण प्रदान करता है।
6.1.12. परियोजना और वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार, सुविधा के अंदर और बाहर पर्यावरण की रक्षा के लिए और पर्यावरण प्रदूषण, शोर या अन्य कारणों से नागरिकों या उनकी निजी संपत्ति को चोट या क्षति से बचने के लिए उपाय करने के लिए बाध्य है। ठेकेदार द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन से।
6.1.13. स्वतंत्र रूप से और अपने स्वयं के खर्च पर, बिल्ट-इन के ऊपर के घरों में रहने वाले निजी व्यक्तियों के साथ-साथ बिल्ट-इन-अटैच्ड ऑब्जेक्ट्स, हाउस कमेटी, हाउसिंग और सांप्रदायिक सेवाओं, DEZ, आदि के साथ मरम्मत और निर्माण कार्य के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।
6.1.14. बिजली, पानी, टेलीफोन और टेलीफैक्स संचार, सीवरेज, गर्मी आपूर्ति आदि में कार्यों के प्रदर्शन के लिए अस्थायी संचार बिछाने, प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय और भुगतान के लिए अपने स्वयं के खर्च पर सभी जरूरतों को प्रदान करता है। इस अनुबंध की अवधि के दौरान ग्राहक को जारी किए गए शहरी संगठनों के खातों पर इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति सहित, शहर के संगठनों के अलग-अलग खातों पर उपयोग करें।
6.1.15 अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत काम के ठेकेदार द्वारा प्रदर्शन से संबंधित मास्को के यूजीपीएस, आईजीएएसएन और अन्य आवश्यक भुगतानों में कटौती करता है।
6.1.16. इस अनुबंध के अनुच्छेद 12 के अनुसार सभी प्रकार का बीमा कराएंगे।
6.1.17. "___" ______________ 200__ से पहले स्वीकृति (कार्य) आयोग द्वारा किए गए कार्य के वितरण को सुनिश्चित करने का वचन देता है।
6.1.18. निर्माण स्थल से ठेकेदार से संबंधित संपत्ति को ग्राहक को डिलीवरी से पहले सभी कार्यों के स्वीकृति प्रमाण पत्र के तहत कार्य के पूर्ण दायरे से बाहर ले जाएगा।

6.2. अनुबंध को पूरा करने के लिए, ग्राहक:
6.2.1. इस समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान करने का वचन देता है।
6.2.2 काम के प्रदर्शन के लिए वस्तु में प्रवेश के प्रमाण पत्र के अनुसार इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 (पांच) व्यावसायिक दिनों के भीतर ठेकेदार को प्रदान करता है।
6.2.3. ठेकेदार की परिचालन और आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना, कार्य के प्रदर्शन पर तकनीकी पर्यवेक्षण करता है, अर्थात्:
- प्रदर्शन किए गए कार्य की गुणवत्ता और समय की निगरानी करता है;
- ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का गुणवत्ता नियंत्रण करता है;
- कार्य उत्पादन तकनीक के पालन पर नियंत्रण रखता है;
6.2.4। इस घटना में कि काम के दौरान अनुबंध की शर्तों से विचलन का पता चलता है, ग्राहक को अनुबंध की शर्तों से विचलन के साथ किए गए कार्य को समाप्त करने और ठेकेदार की कीमत पर उनके सुधार की मांग करने का अधिकार है।
6.2.5. ग्राहक अस्वीकृत और अनुमोदित परियोजना दस्तावेज़ीकरण दोनों में परिवर्तन और परिवर्धन के लिए प्रस्ताव दे सकता है।

डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध की निरंतरता:

के रूप में बाद में भेजा निर्वाहक, महानिदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व डेविडोवा ई.एस., एक ओर चार्टर के आधार पर कार्य करना, और _____________________ , द्वारा प्रस्तुत _____________________ . , के रूप में बाद में भेजा ग्राहकदूसरी ओर, इस समझौते को निम्नानुसार संपन्न किया है:

1. करार का विषय।

1.1 ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार _________ के कुल क्षेत्रफल के साथ परिसर के आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क पर डिजाइन कार्य के लिए ग्राहक के असाइनमेंट के आधार पर परियोजना प्रलेखन विकसित करने के लिए दायित्व ग्रहण करता है, जिसे इसके बाद के रूप में संदर्भित किया जाता है एक वस्तु,स्थित पते से: _________________________-

1.2. ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार निम्नलिखित वर्गों के लिए परियोजना प्रलेखन के विकास को मानता है: वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग।

1.3. परियोजना प्रलेखन, जो अनुबंध का विषय है, निम्नलिखित अनुभागों में पूरा किया जाना चाहिए: व्याख्यात्मक नोट, चित्र, आइसोमेट्रिक आरेख, विशेष विवरणसिस्टम और उपकरण विनिर्देश।

  1. पार्टियों के आपसी समझौते की कीमत, प्रक्रिया और शर्तें।

2.1. इस समझौते के तहत काम की कुल लागत होगी _______________________ , समेत वैट 18% राशि में____________________________________

2.2. इस अनुबंध के तहत भुगतान ग्राहक द्वारा निम्नलिखित क्रम में किया जाता है

2.2.1 इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर, ग्राहक _____________________ की राशि में एक अग्रिम भुगतान का भुगतान करता है, जिसमें शामिल हैं वैट 18% राशि में_________________________________________________-

2.3. भुगतान की तारीख ठेकेदार के निपटान खाते में धन की प्राप्ति का दिन है।

2.4. पीपी की शर्तों के अनुसार समझौते के लिए भुगतान। 4.1., 4.2, ठेकेदार द्वारा जारी चालान के अनुसार किया जाता है।

3. समझौते की अवधि

3.1. यह अनुबंध पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने के क्षण से लागू होता है और ग्रहण किए गए दायित्वों की पूर्ण पूर्ति तक मान्य होता है।

3.2. इस अनुबंध के तहत काम के प्रदर्शन की अवधि ठेकेदार के खाते में धन की प्राप्ति की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवस है।

4. कार्यों की डिलीवरी और स्वीकृति का आदेश।

4.1. वैज्ञानिक और तकनीकी उत्पाद (डिजाइन प्रलेखन) ग्राहक को भेजे जाते हैं क्योंकि वे तैयार हैं, लेकिन बाद में ठेकेदार के साथ दस्तावेज के साथ पैराग्राफ 3.1, 3.2 में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद नहीं।

4.2 काम पूरा होने पर, ठेकेदार ग्राहक को वैज्ञानिक और तकनीकी उत्पादों की स्वीकृति का प्रमाण पत्र हस्तांतरित करेगा।

4.3. दस्तावेज़ीकरण पर विचार के परिणामों के आधार पर, ग्राहक उत्पाद स्वीकृति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करता है या इसे स्वीकार करने के लिए एक तर्कपूर्ण इनकार भेजता है।

4.4. 5-दिन की अवधि के बाद, कार्य को पूर्ण और उचित गुणवत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, यदि ग्राहक ने किए गए कार्य के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए एक तर्कपूर्ण इनकार प्रस्तुत नहीं किया है।

  1. विशेष स्थिति।

5.1. संबंधित राज्य पर्यवेक्षण निकायों और इच्छुक संगठनों के साथ परियोजना प्रलेखन का समन्वय ग्राहक द्वारा किया जाता है। ग्राहक द्वारा समन्वयक संगठनों के खातों के तहत भुगतान किया जाता है।

5.2 ग्राहक, समन्वयक और/या विशेषज्ञ निकायों की उचित टिप्पणियों के आधार पर ठेकेदार समयबद्ध तरीके से और अपने स्वयं के खर्च पर काम को सही करने का वचन देता है। टिप्पणियां प्रस्तुत करने की तिथि से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर।

  1. पार्टियों की जिम्मेदारी।

6.1. इस समझौते के तहत या इसके निष्पादन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और असहमति। पार्टियों के बीच बातचीत के अधीन।

6.2. यदि विवादों को हल करना असंभव है, तो उन्हें मास्को के मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जाता है।

7. जबरदस्ती।

7.1. कोई भी पक्ष अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में पूर्ण या आंशिक विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसी विफलता बाढ़, आग, भूकंप या भगवान के अन्य कार्यों, युद्ध या शत्रुता जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का परिणाम है, साथ ही साथ संधि के समापन के बाद उत्पन्न सरकार (सरकारी निकायों) के निर्णय या आदेश के कम से कम एक पक्ष के लिए बाध्यकारी बल।

7.2 यदि उपरोक्त कारणों से 3 (तीन) महीनों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव है। किए गए भुगतानों और किए गए कार्य के आधार पर धनवापसी के साथ पार्टियों के समझौते से अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

8. अन्य शर्तें।

8.1. इस अनुबंध में सभी परिवर्तन और परिवर्धन केवल तभी मान्य हैं जब वे लिखित रूप में किए गए हों और अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

8.2. इस समझौते के तहत पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को उनकी लिखित सहमति से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है। किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों के निष्पादन को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि इस समझौते की शर्तों द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है।

8.3. इस अनुबंध पर दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए हैं, प्रत्येक पक्ष के लिए एक प्रति, और दोनों प्रतियों में समान कानूनी बल है।

8.4 इस समझौते से निम्नलिखित संलग्न है:

8.4.1 परिशिष्ट संख्या 1 "डिजाइन के लिए संदर्भ की शर्तें"

9. विवरण और हस्ताक्षर

यह बिना कहे चला जाता है कि आपको हमेशा अनुबंध के शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह कानूनी क्षेत्र पर लागू होता है। तकनीकी दृष्टिकोण से किसी परियोजना के लिए अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया पर विचार करें। बिजली आपूर्ति के डिजाइन के लिए एक अनुबंध का निष्कर्षपरियोजना के दायरे और डिजाइन चरणों की परिभाषा के साथ शुरू होना चाहिए। ईपी (ड्राफ्ट डिजाइन), पी (प्रोजेक्ट), आर (वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन) और आरपी (वर्किंग ड्राफ्ट) के डिजाइन चरण हैं। आमतौर पर, डिज़ाइन में दो चरण P + R होते हैं, लेकिन साधारण वस्तुओं के लिए दो चरणों को एक RP में संयोजित करने की अनुमति है।
ईपी के प्रारंभिक डिजाइन के चरण में, वस्तु की अवधारणा विकसित की जाती है, और पूर्व-परियोजना सर्वेक्षण किए जाते हैं। समेकित आर्थिक और तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस स्तर पर, विद्युत शक्ति प्राप्त करने और भुगतान करने की संभावना निर्धारित की जाती है।
डिजाइन चरण में, पी तैयार किया जा रहा है परमिटसमझौते के लिए। इस स्तर पर प्रलेखन में मौलिक तकनीकी समाधान शामिल हैं। परियोजना में एक ग्राफिक भाग और एक व्याख्यात्मक नोट है। ग्राफिक भाग में शामिल होना चाहिए सर्किट आरेखबिजली की आपूर्ति।
कार्य प्रलेखन पी के चरण में, स्थापना कार्य के लिए एक विस्तृत विस्तृत डिज़ाइन विकसित किया गया है। कार्य चित्र चरण पी के आधार पर बनाए जाते हैं। निर्माण और स्थापना कार्यों के लिए अनुमोदित पिछले चरण परियोजना (पी) के आधार पर चरण (पी) प्रलेखन विकसित किया जाता है।
आरपी स्तर पर परियोजना को डिजाइन विनिर्देश के आधार पर साधारण वस्तुओं के लिए विकसित किया गया है। वर्किंग ड्राफ्ट में स्वीकृत भाग और वर्किंग ड्रॉइंग शामिल हैं। कार्य मसौदे को मंजूरी दी जा रही है, साथ ही चरण पी पर भी।
डिजाइन चरणों को जानने के बाद, ग्राहक जानता है कि परिणामस्वरूप उसे क्या मिलेगा बिजली आपूर्ति डिजाइन. विद्युत डिजाइन अनुबंधपी चरण के लिए आधार मूल्य के 30 प्रतिशत, आर चरण के लिए 70 प्रतिशत, आरपी चरण के लिए 85 प्रतिशत और ईपी के लिए 15 प्रतिशत के मूल्य वितरण का अनुमान लगाना चाहिए। डिजाइन अनुबंध में आधार डिजाइन मूल्य रूस के गोस्ट्रोय की राज्य कीमतों में वर्तमान मूल्य स्तर के संदर्भ में विशेष संग्रह के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए अलग - अलग प्रकारसंरचनाएं।
डिज़ाइन के अनुबंध में आवश्यक रूप से ग्राहक के दायित्वों का एक खंड शामिल होता है। डिजाइन की शुरुआत से पहले, ठेकेदार को प्रारंभिक दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए, जिसके बिना डिजाइन तकनीकी रूप से असंभव है। आंतरिक बिजली आपूर्ति के लिए, यह एक पावर परमिट, परिसीमन अधिनियम और संदर्भ की शर्तें हैं। बाहरी बिजली आपूर्ति के लिए, यह एक भू-सब्सट्रेटम, एक भूनिर्माण परियोजना और एक लंबवत लेआउट दोनों है।
आप हमारी वेबसाइट पर एक मानक डिजाइन अनुबंध डाउनलोड कर सकते हैं। प्रस्तुत डिजाइन अनुबंध एक नमूना है जिसे विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
अंत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल एक संगठन के साथ डिजाइन सेवाओं के प्रावधान के लिए एक अनुबंध समाप्त करना संभव है जिसके पास डिजाइन के लिए एसआरओ अनुमोदन है।

© सभी सामग्री रूसी संघ के कॉपीराइट कानून और रूसी संघ के नागरिक संहिता द्वारा संरक्षित हैं। संसाधन के प्रशासन की अनुमति के बिना पूर्ण प्रतिलिपि निषिद्ध है। स्रोत से सीधे लिंक के साथ आंशिक प्रतिलिपि की अनुमति है। लेख के लेखक: जेएससी एनर्जेटिक लिमिटेड के इंजीनियरों की एक टीम

के आधार पर अभिनय करने वाले व्यक्ति में, जिसे इसके बाद "के रूप में संदर्भित किया जाता है" डिजाइनर", एक तरफ, और एक नागरिक, पासपोर्ट (श्रृंखला, संख्या, जारी) पते पर रहने वाले, इसके बाद के रूप में संदर्भित" ग्राहक”, दूसरी ओर, इसके बाद “के रूप में संदर्भित” दलों”, ने इस समझौते को समाप्त कर दिया है, जिसे इसके बाद “अनुबंध” के रूप में संदर्भित किया गया है:
1. समझौते का विषय

1.1. ग्राहक डिजाइनर को डिजाइन कार्य और तकनीकी दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य तैयार करने का निर्देश देता है, और डिजाइनर डिजाइन कार्य के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य तैयार करने का कार्य करता है और कार्य के अनुसार, एक घर के लिए तकनीकी दस्तावेज (परियोजना) विकसित करता है। व्यक्तिगत विकास के पते पर निर्माण के लिए:.

1.2. डिज़ाइनर द्वारा तैयार किया गया कार्य उस समय से पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है, जब से इसे ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

1.3. डिज़ाइनर कार्य में निहित आवश्यकताओं और डिज़ाइन के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रारंभिक डेटा का अनुपालन करने के लिए बाध्य है और सर्वेक्षण कार्य, और केवल ग्राहक की सहमति से उनसे अलग होने का हकदार है।

1.4. इस अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए कार्य को करने के लिए डिजाइनर के अधिकार की पुष्टि निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा की जाती है:

  • द्वारा जारी किए गए वर्ष के "" से नंबर के लिए लाइसेंस।

1.5. डिजाइनर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने का कार्य करता है: .

2. कार्यों की लागत और भुगतान की प्रक्रिया

2.1. डिज़ाइन कार्य की लागत RUB VAT RUB है और यह तालिका "कार्यक्षेत्र की गणना और कार्य की लागत" (परिशिष्ट संख्या) द्वारा निर्धारित की जाती है।

2.2. डिजाइन कार्य की लागत परियोजना प्रलेखन के दायरे के अनुसार निर्धारित की जाती है। काम के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि की स्थिति में, पार्टियों के समझौते से लागत में बदलाव किया जा सकता है।

2.3. इस अनुबंध के समापन के कुछ दिनों के भीतर, ग्राहक खंड 2.1 में निर्दिष्ट राशि को डिज़ाइनर के निपटान खाते में स्थानांतरित कर देता है।

3. परियोजना कार्यों की अवधि

3.1. डिजाइनर इस अनुबंध के समापन की तारीख से दिनों के भीतर डिजाइन का काम पूरा करने का वचन देता है।

4. पार्टियों के दायित्व

4.1. डिजाइनर बाध्य है:

  • डिजाइन और अनुबंध के लिए असाइनमेंट और अन्य प्रारंभिक डेटा के अनुसार कार्य करना;
  • ग्राहक के साथ तैयार तकनीकी (परियोजना) प्रलेखन का समन्वय करें, और यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक के साथ - सक्षम राज्य निकायों और स्थानीय सरकारों के साथ;
  • ग्राहक को तैयार तकनीकी (परियोजना) दस्तावेज और सर्वेक्षण कार्य के परिणाम स्थानांतरित करें।

4.2. डिज़ाइनर ग्राहक की सहमति के बिना तकनीकी दस्तावेज़ीकरण को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का हकदार नहीं है।

4.3. डिजाइनर ग्राहक को गारंटी देता है कि ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए तकनीकी दस्तावेज के आधार पर तीसरे पक्ष के पास काम के प्रदर्शन को रोकने या प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है।

4.4. ग्राहक बाध्य है:

  • डिज़ाइनर को इस अनुबंध द्वारा स्थापित मूल्य का भुगतान करें;
  • केवल अनुबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइनर से प्राप्त तकनीकी (प्रोजेक्ट) दस्तावेज़ीकरण का उपयोग करें, तकनीकी दस्तावेज़ीकरण को तीसरे पक्ष को स्थानांतरित न करें और डिज़ाइनर की सहमति के बिना उसमें निहित डेटा का खुलासा न करें;
  • डिज़ाइन कार्य के निष्पादन में डिज़ाइनर को आवश्यक सहायता प्रदान करना;
  • संबंधित राज्य निकायों और स्थानीय सरकारों के साथ तैयार तकनीकी दस्तावेज के समन्वय में, डिजाइनर के साथ मिलकर भाग लें;
  • प्रारंभिक डेटा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थिति में, साथ ही डिजाइनर के नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियों के कारण, जिसने डिजाइन कार्य की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि की, डिजाइनर को इसके संबंध में किए गए अतिरिक्त लागतों के लिए प्रतिपूर्ति करें। ;
  • तैयार तकनीकी दस्तावेज की कमियों के संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा ग्राहक के खिलाफ दावे की प्रस्तुति से संबंधित मुकदमे की स्थिति में, मामले में डिजाइनर को शामिल करें।
5. पार्टियों की जिम्मेदारी

5.1. डिजाइनर तकनीकी (परियोजना) प्रलेखन की अनुचित तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें निर्माण के दौरान बाद में खोजी गई कमियों के साथ-साथ तकनीकी दस्तावेज के आधार पर बनाई गई सुविधा के संचालन के दौरान भी शामिल है।

5.2. यदि तकनीकी दस्तावेज में दोष पाए जाते हैं, तो डिजाइनर, ग्राहक के अनुरोध पर, तकनीकी दस्तावेज को मुफ्त में फिर से करने के लिए बाध्य है, साथ ही ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है।

5.3. डिज़ाइन कार्य के लिए समय सीमा के उल्लंघन के मामले में, डिज़ाइनर ग्राहक को देरी के प्रत्येक दिन के लिए% की राशि में जुर्माना देता है, लेकिन काम की कुल लागत के% से अधिक नहीं, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि देरी थी ग्राहक की गलती के कारण।

6. पक्षों के बीच विवादों का समाधान। अनुबंध से विवादों का दायरा

6.1. इस समझौते के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादित मुद्दों को पार्टियों द्वारा बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है, और जो समझौते उत्पन्न हुए हैं, वे आवश्यक रूप से पार्टियों (या प्रोटोकॉल) के एक अतिरिक्त समझौते द्वारा तय किए जाते हैं, जो समझौते का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसके हस्ताक्षर का क्षण।

6.2. यदि ग्राहक और डिज़ाइनर के बीच किए गए कार्य की कमियों या उनके कारणों और बातचीत द्वारा इस विवाद को हल करने की असंभवता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो किसी भी पक्ष के अनुरोध पर एक परीक्षा नियुक्त की जा सकती है। परीक्षा के लिए खर्च डिजाइनर द्वारा वहन किया जाएगा, उन मामलों को छोड़कर जब परीक्षा इस समझौते और तकनीकी दस्तावेज की शर्तों के डिजाइनर द्वारा उल्लंघन की अनुपस्थिति को स्थापित करती है। इन मामलों में, परीक्षा के लिए खर्च उस पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा जिसने परीक्षा की नियुक्ति का अनुरोध किया था, और यदि इसे पार्टियों के बीच समझौते द्वारा नियुक्त किया गया था, तो दोनों पक्ष समान रूप से।

6.3. विवादास्पद मुद्दों पर एक समझौते तक पहुंचने में विफलता के मामले में, इस समझौते से उत्पन्न विवाद रूसी संघ के क्षेत्र में सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालत में रूसी संघ के कानून के आधार पर और तरीके से विचार के अधीन है। रूसी संघ के कानून द्वारा स्थापित। दावे के अनुसार ग्राहक के स्थायी निवास के स्थान पर किया जाता है।

6.4. पार्टियों के लागू कानून रूसी संघ के कानून को मान्यता देते हैं।

6.5. समझौते द्वारा विनियमित नहीं होने वाले मुद्दों पर, रूसी संघ के कानून और अन्य कानूनी कृत्यों, संघ और स्थानीय सरकारों के घटक संस्थाओं द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक कानूनी कृत्यों सहित, आवेदन के अधीन हैं। समझौते की शर्तों और कानूनों के प्रावधानों और अन्य कानूनी कृत्यों के बीच संघर्ष की स्थिति में, कानून या अन्य कानूनी अधिनियम लागू किया जाएगा।

7. अन्य शर्तें

7.1 फैक्स संदेशों, ई-मेल संदेशों, पंजीकृत पत्रों का आदान-प्रदान करके पार्टियों के बीच पत्राचार किया जाता है। संदेश अनुबंध में निर्दिष्ट पते पर भेजे जाते हैं। प्रासंगिक अधिसूचना की तिथि वह दिन होती है जब फैक्स संदेश या ई-मेल संदेश भेजा जाता है, साथ ही उस दिन के बाद जब पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है।

7.2. यह समझौता दो प्रतियों में किया जाता है - प्रत्येक पक्ष के लिए एक। समझौते के पाठ और उसके किसी भी अनुलग्नक का विदेशी भाषा में अनुवाद के मामले में, रूसी में पाठ मान्य होगा।

8. पार्टियों के कानूनी पते और भुगतान विवरण

डिजाइनर

  • वैधानिक पता:
  • डाक पता:
  • फोन फैक्स:
  • टिन/केपीपी:
  • खाते की जांच:
  • बैंक:
  • संवाददाता खाता:
  • बीआईसी:
  • हस्ताक्षर:

ग्राहक

  • पंजीकरण पता:
  • डाक पता:
  • फोन फैक्स:
  • पासपोर्ट श्रृंखला, संख्या:
  • द्वारा जारी:
  • जब जारी किया गया:
  • हस्ताक्षर:

मास्को "___" _____________ 201__

इसके बाद "ग्राहक" के रूप में जाना जाता है, जिसे __________________ द्वारा दर्शाया जाता है, एक ओर ___________ के आधार पर कार्य करता है,

और ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "__________________________________" (संक्षिप्त नाम - OJSC "_______________"), जिसे इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे सामान्य निदेशक __________ द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, दूसरी ओर चार्टर के आधार पर कार्य करता है, जिसे सामूहिक रूप से संदर्भित किया जाता है। "पार्टियों" ने निम्नलिखित पर परियोजना कार्यों (बाद में "समझौता" के रूप में संदर्भित) के लिए इस समझौते को समाप्त कर दिया है:

1. समझौते का विषय
1.1. ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार ... (इसके बाद "कार्य" के रूप में संदर्भित) के लिए परियोजना प्रलेखन विकसित करने के लिए दायित्वों को मानता है।
1.2. डिजाइन चरण: डिजाइन और कार्य प्रलेखन।
1.3. ठेकेदार ग्राहक को इस अनुबंध के तहत विकसित परियोजना प्रलेखन का उपयोग खंड 1.1 में निर्दिष्ट सुविधा पर कार्यों के प्रदर्शन के लिए करने का अधिकार देता है। डिजाइन के काम के लिए अनुबंध।
1.4. डिजाइन उत्पादों के लिए तकनीकी, आर्थिक और अन्य आवश्यकताएं जो इस समझौते का विषय हैं, उन्हें एसएनआईपी और रूसी संघ के अन्य लागू नियमों की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।
1.5. ठेकेदार पीपी में निर्दिष्ट कार्य करता है। 1.1. संदर्भ की शर्तों के अनुसार समझौते का (परिशिष्ट संख्या 1)।

2. काम की लागत और भुगतान प्रक्रिया
2.1. कार्यों की लागत अनुबंध मूल्य अनुबंध प्रोटोकॉल (परिशिष्ट संख्या 4) द्वारा निर्धारित की जाती है और मात्रा ... रगड़। ... सिपाही। (...) रूबल 00 kop।, वैट 18% सहित - ... (...) रूबल ... kop।
समेत:
2.1.1. चरण "परियोजना" - ... (...) रूबल, वैट सहित - 18%;
2.1.2. चरण "विस्तृत दस्तावेज" - ... (...) रूबल, वैट सहित - 18%।
2.2. निम्नलिखित क्रम में कैलेंडर योजना (परिशिष्ट संख्या 2) के अनुसार अनुबंध के तहत काम के लिए भुगतान चरणों में किया जाता है:
2.2.1. ग्राहक, डिजाइन कार्य के लिए अनुबंध के समापन की तारीख से 15 (पंद्रह) बैंकिंग दिनों के भीतर, कार्य की कुल लागत का ...% की राशि में अग्रिम भुगतान हस्तांतरित करता है, जो कि ... (. ..) रूबल, वैट सहित 18% - ... (...) रूबल ... पुलिस।
2.2.2. प्रत्येक चरण में पूरी तरह से पूर्ण किए गए कार्यों के लिए भुगतान ग्राहक द्वारा संबंधित चरण के लिए वर्क्स स्वीकृति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 (पांच) व्यावसायिक दिनों के भीतर, आनुपातिक कटौती के साथ किया जाता है। भुगतान किया गया अग्रिम।
2.3. भुगतान करने के दायित्व को ठेकेदार के निपटान खाते में धन प्राप्त होने के क्षण से पूरा माना जाता है।
2.4. प्रत्येक चरण के लिए कार्यों की स्वीकृति और कार्यों के स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पैराग्राफ के अनुसार की जाती है। 4.2.-4.4. इस अनुबंध के डिजाइन कार्य के लिए।
2.5. पार्टियों के समझौते से संदर्भ की शर्तों (परिशिष्ट संख्या 1) को बदलते समय, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की मात्रा और लागत में परिवर्तन होता है, पार्टियां इस समझौते के लिए एक अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं, जो परिवर्तित मात्रा और नई लागत को इंगित करती है। कार्यों का।

3. कार्यों को पूरा करने की समय सीमा
3.1. कार्यों को पूरा करने की समय सीमा कार्य अनुसूची (परिशिष्ट संख्या 2) में निर्धारित की जाती है, जो डिजाइन कार्य के लिए अनुबंध का एक अभिन्न अंग है।
3.2. कार्य अनुबंध द्वारा निर्धारित शर्तों के ग्राहक द्वारा उल्लंघन के मामले में:
ए) अग्रिम का भुगतान;
बी) स्वीकृत कार्य परिणामों के लिए भुगतान;
अनुबंध के तहत उपरोक्त दायित्वों के ग्राहक द्वारा पूर्ति में देरी के समय के लिए कार्यों के प्रदर्शन की समय सीमा स्थगित कर दी जाती है, लेकिन बाद में अनुबंध की अवधि के बाद नहीं।

4. कार्यों की डिलीवरी और स्वीकृति का आदेश
4.1. क्लॉज 1.5 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यों के परिणामों की ग्राहक द्वारा स्वीकृति। अनुबंध पैराग्राफ में निर्दिष्ट तरीके से किए जाते हैं। 4.2, 4.3. डिजाइन के काम के लिए अनुबंध।
4.2. चरणों में काम पूरा करने पर, ठेकेदार ग्राहक को संबंधित चरण के लिए विकसित दस्तावेज को कागज पर पांच प्रतियों में और एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित प्रारूपों में स्थानांतरित करेगा:
- माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल फॉर्मेट में व्याख्यात्मक नोट और अन्य टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन;
- ऑटोकैड प्रारूप में चित्र;
- और दो प्रतियों में मंच के लिए कार्यों की स्वीकृति का कार्य।
4.2.1. ग्राहक, प्राप्ति की तारीख से 5 (पांच) व्यावसायिक दिनों के भीतर, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर विचार करता है और चरणबद्ध तरीके से कार्यों के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है या स्वीकार करने के लिए एक तर्कपूर्ण इनकार प्रस्तुत करता है।
4.3. यदि ग्राहक प्रासंगिक स्तर पर कार्यों के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो ग्राहक ठेकेदार को उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सुधारों और समय सीमा की सूची के साथ कार्यों को स्वीकार करने से इनकार करने का एक लिखित कारण भेजता है।
4.4. ठेकेदार को क्लॉज 7.7.2 में निर्दिष्ट पते पर ग्राहक को भेजने का अधिकार है। खंड 4.2 में सूचीबद्ध डिजाइन कार्य के लिए अनुबंध। मेल द्वारा अनुबंध दस्तावेज। ग्राहक द्वारा उपरोक्त कृत्यों की प्राप्ति की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, वह उन पर हस्ताक्षर करने और ठेकेदार को एक प्रति भेजने या ठेकेदार को एक तर्कपूर्ण इनकार भेजने के लिए बाध्य है। यदि, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, ग्राहक पूर्ण कार्यों की स्वीकृति के हस्ताक्षरित अधिनियम या ठेकेदार को एक तर्कपूर्ण इनकार नहीं भेजता है, तो कार्यों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है, उचित गुणवत्ता का और शर्तों के अनुसार देय माना जाता है समझौते का।